Licitaciones de Ambientes

El plazo de entrega es de 120 días corridos, computados a partir de la notificación de la orden de compra, pudiendo realizarse entregas parciales hasta cumplimentar el total dentro del plazo establecido.

El pago se efectuará en pesos moneda de curso conforme lo establecido por el artículo 48 del pliego único de bases y condiciones generales y el artículo 92 del decreto **** respectivamente. Se realizarán los pagos por cada una de las entregas previstas, de acuerdo al detalle establecido en el artículo 31 del presente pliego.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 5% sobre el monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento de contrato es del 10% del precio total del contrato. Se establecen garantías de impugnación con montos fijos.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la administración de parques nacionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Se requiere la preinscripción en el sistema de proveedores del estado Sipro como requisito exigible para presentar ofertas.

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del decreto delegado N° **** y sus modificatorios.

El presente proceso no exige la obligatoriedad de enviar muestras físicas del producto terminado, sí se exige la presentación obligatoria de folletos y fotos ilustrativas.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días hábiles de su difusión en el sitio www. ***. *. *, previa integración de la correspondiente garantía de impugnación.

Serán inelegibles y, por consiguiente, se desestimarán todas las ofertas en las que participen quienes transgredan la prohibición de participar en más de una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

El plazo de entrega es de 120 días corridos, computados a partir de la notificación de la orden de compra, pudiendo realizarse entregas parciales hasta cumplimentar el total dentro del plazo establecido.

El pago se efectuará en pesos moneda de curso conforme lo establecido por el artículo 48 del pliego único de bases y condiciones generales y el artículo 92 del decreto **** respectivamente. Se realizarán los pagos por cada una de las entregas previstas, de acuerdo al detalle establecido en el artículo 31 del presente pliego.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 5% sobre el monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento de contrato es del 10% del precio total del contrato. Se establecen garantías de impugnación con montos fijos.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la administración de parques nacionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Se requiere la preinscripción en el sistema de proveedores del estado Sipro como requisito exigible para presentar ofertas.

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del decreto delegado N° **** y sus modificatorios.

El presente proceso no exige la obligatoriedad de enviar muestras físicas del producto terminado, sí se exige la presentación obligatoria de folletos y fotos ilustrativas.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días hábiles de su difusión en el sitio www. ***. *. *, previa integración de la correspondiente garantía de impugnación.

Serán inelegibles y, por consiguiente, se desestimarán todas las ofertas en las que participen quienes transgredan la prohibición de participar en más de una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

El plazo de entrega se establece según las observaciones de los renglones de las diferentes solicitudes de provisión SPR, siendo este plazo único e irrevocable salvo lo dispuesto en el artículo 23 del presente PBYCP. de acuerdo a lo establecido en las observaciones de los renglones de las diferentes solicitudes de provisión spr.

Los pagos se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto **** y en el art 57 del pubcg. los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resoluci�n **** de la secretar�a de hacienda del ministerio de econom�a y obras y servicios p�blicos de la naci�n y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto **** y en el art 57 del pubcg.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 5% del valor total ofertado. Para impugnaciones al dictamen de evaluación, la garantía es del 3% del monto total de la oferta. No se exige garantía de cumplimiento de contrato para órdenes de compra abierta. el monto deber� ser en todos los casos equivalente al cinco 5 por ciento del valor total ofertado.

La adjudicación recaerá sobre la oferta admisible y más conveniente para la jurisdicción, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias determinadas en las especificaciones técnicas y anexos del presente pliego. La adjudicación será total a un proveedor. de entre las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos precedentes, la adjudicaci�n recaer� sobre aquella que resulte ser la de menor precio global definitivo.

Se requiere adjuntar constancia de habilitación municipal para el control de plagas y certificado de habilitación provincial como empresa de control de plagas urbanas. adjuntar constancia de habilitaci�n municipal para el control de plagas.

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. dicha multa ser� del cero coma cero cinco porciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera del t�rmino por cada d�a h�bil de atraso.

La visita técnica es obligatoria y se realizará desde el primer día hábil de su publicación hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura. Debe ser solicitada con previo turno. la visita es un paso fundamental para evaluar el lugar, y su infraestructura donde se llevar� a cabo la prestaci�n de servicio.

No se solicitan muestras. muestras: no se solicitan.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. el dictamen de evaluaci�n de las ofertas podr� ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los tres 3 d�as h�biles administrativos subsiguientes al d�a de su notificaci�n.

Será desestimada la oferta si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas, si el precio cotizado es vil o no serio, si tiene tachaduras o enmiendas esenciales, si contiene condicionamientos o cláusulas contradictorias, si contiene errores u omisiones esenciales, si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta, o por incumplimientos técnicos esenciales. ser� desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanaci�n, en los siguientes supuestos: a. cuando contenga documentaci�n o informaci�n falsa o adulterada.

Se sugiere un plazo de 10 días hábiles. Se sugiere un plazo de 10 días hábiles.

Al mes siguiente de presentación de factura y remitos debidamente conformados y de acuerdo al cronograma de pagos establecido por la secretaría de finanzas. al mes siguiente de presentación de factura y remitos debidamente conformados y de acuerdo al cronograma de pagos establecido por la secretaria de finanzas.

Garantía de mantenimiento de oferta: 5% del valor de la oferta. Garantía de adjudicación: 10% del valor total del monto adjudicado. de mantenimiento de oferta: s e constituirá una garantía del 5 del valor de la oferta. . . . de la adjudicación: el diez por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia. Para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro contratacion abreviadageneral de contratistas de la provincia.

Se podrán aplicar multas por atraso en la entrega o incumplimiento, hasta el 100% del valor de los productos no provistos en término. se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregadosfuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 díashábiles.

Cuando se requieran muestras, las mismas deben ser presentadas indefectiblemente antes de la apertura yo lectura de ofertas. Cuando se requieran muestras, las mismas deben ser presentadas indefectiblemente antes de la apertura yo lectura de ofertas

Las ofertas que no respeten el plazo de mantenimiento de oferta de 30 días hábiles podrán ser desestimadas. Las ofertas que norespeten dicho plazo podrán ser desestimadas.