Licitaciones de Semaforo

El plazo de obra es de 60 días corridos a partir de la fecha del acta de replanteo.

El pago de las obras se realizará por medio de certificados confeccionados por la inspección, con una retención del 5% en concepto de fondo de reparo. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura.

Se requiere una garantía de propuesta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del importe total del contrato.

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Para participar en la licitación, se requiere estar inscripto en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca en la categoría Ing. Eléctrica o Electromecánica, y contar con capacidad técnica y financiera.

Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos y órdenes de servicio, y la rescisión del contrato por incumplimiento.

El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente.

Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre N°1 dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación.

El valor estimado total de la obra es de ****,00.

El plazo de obra es de 60 días corridos a partir de la fecha de labrada el acta de replanteo.

El pago de las obras se realizará por medio de certificados confeccionados por la inspección, con una retención del 5% en concepto de fondo de reparo. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento del contrato del 5% del importe total del contrato. El fondo de reparo es del 5% de cada certificado.

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Se requiere estar inscripto en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca en la categoría Ingeniería Eléctrica o Electromecánica.

Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos, incumplimiento de órdenes de servicio y otras transgresiones. El monto total de las multas no podrá superar el 15% del importe total del contrato.

Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre N°1 dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación. Las impugnaciones al dictamen de evaluación del sobre N°2 podrán efectuarse dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación.

El valor estimado de la obra es de ****,00.

El plazo de obra es de 60 días corridos a partir de la fecha del acta de replanteo.

El pago de los certificados se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de presentación de la factura. Se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo.

Se requiere una garantía de propuesta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del importe total del contrato.

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Para participar en la licitación, se requiere estar inscripto en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca en la categoría Ing. Eléctrica o Electromecánica.

Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos, incumplimiento de órdenes de servicio y otras transgresiones. El monto total de las multas no podrá superar el 15% del importe total del contrato.

Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre N°1 dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. Las impugnaciones al dictamen de evaluación del sobre N°2 podrán efectuarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.

El presupuesto oficial es de ****.

El pliego indica que la duración del contrato es de 60 días hábiles, y la fecha estimada de inicio del contrato es a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

El pliego indica que se requieren garantías de impugnación a la preadjudicación, de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato, según lo establecido en la Ley N° ****, Art. 148.

El pliego establece que se podrá adjudicar un renglón parcialmente y la adjudicación es por renglón.

El pliego requiere requisitos económicos y financieros, técnicos y administrativos para la participación en la licitación.

El pliego indica que se requiere la recepción de muestras, con fecha de inicio el 14/04/2026 y fin el 27/04/2026 a las 08:30 hrs.