Licitaciones de Auditoria

El pago se dividirá en cuatro cuotas correspondientes a cada una de las entregas parciales del programa, abonadas en pesos dentro de los treinta 30 días corridos a partir de la fecha de recepción de la factura debidamente conformada. Cada una de las cuotas ser� abonada en pesos dentro de los treinta 30 d�as corridos a partir de la fecha de recepci�n de la factura debidamente conformada por la comisi�n de recepci�narn.

Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento 5% del monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento del contrato será del diez por ciento 10% del valor total general de la orden de compra. los oferentes deber�n presentar una garant�a equivalente al cinco por ciento 5 del monto total de la oferta.

La selección se realizará a favor de la oferta más conveniente para este organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de oferta. la selecci�n se realizar� a favor de la oferta m�s conveniente para este organismo, teniendo encuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y dem�s condiciones de oferta.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación conforme el artículo 78 del reglamento aprobado por el decreto no **** podr�n impugnar el dictamen de evaluaci�n conforme el art�culo 78 del reglamento aprobado por el decreto no ****.

Son consideradas causales de desestimación de las ofertas, las contempladas en los artículos 66 a 69 del anexo del decreto n **** consideradas causales de desestimaci�n de las ofertas, las contempladas en los art�culos 66 a 69 del anexo del decreto n ****.

El pago se dividirá en cuatro cuotas correspondientes a cada una de las entregas parciales del programa, abonadas en pesos dentro de los treinta 30 días corridos a partir de la fecha de recepción de la factura debidamente conformada. Cada una de las cuotas ser� abonada en pesos dentro de los treinta 30 d�as corridos a partir de la fecha de recepci�n de la factura debidamente conformada por la comisi�n de recepci�narn.

Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento 5% del monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento del contrato será del diez por ciento 10% del valor total general de la orden de compra. los oferentes deber�n presentar una garant�a equivalente al cinco por ciento 5 del monto total de la oferta.

La selección se realizará a favor de la oferta más conveniente para este organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de oferta. la selecci�n se realizar� a favor de la oferta m�s conveniente para este organismo, teniendo encuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y dem�s condiciones de oferta.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación conforme el artículo 78 del reglamento aprobado por el decreto no **** podr�n impugnar el dictamen de evaluaci�n conforme el art�culo 78 del reglamento aprobado por el decreto no ****.

Son consideradas causales de desestimación de las ofertas, las contempladas en los artículos 66 a 69 del anexo del decreto n **** consideradas causales de desestimaci�n de las ofertas, las contempladas en los art�culos 66 a 69 del anexo del decreto n ****.

El plazo para la prestación del servicio comenzará a partir de la firma y notificación de la orden de compra o contrato hasta el 28 de mayo de 2027. Se entenderá por cumplido el servicio al momento de la emisión de la recepción definitiva del último informe de auditoría pertinente.

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% y la garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00%. La garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas será del 3,00%.

La adjudicación recaerá sobre las ofertas que se ajusten a lo solicitado en el presente pliego y resulte más adecuada para la satisfacción de los intereses del organismo, producto de una evaluación integral de todas las características de las ofertas de acuerdo a la ponderación determinada en los criterios de evaluación.

Para verificar la habilidad para contratar, se aplicará el procedimiento establecido en la resolución general de la AFIP N° **** requerirá la presentación de la DDJJ de habilidad para contratar y de elegibilidad.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones detalladas en el pliego será penalizada, pudiendo resultar en pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, multa por mora o rescisión por culpa.

Los interesados podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días de su difusión en COMPR. AR.

La omisión de inscripción en el SIPRO al momento de emisión del dictamen de evaluación de ofertas es causal de desestimación.

Se sugiere un plazo de 10 días hábiles. Se sugiere un plazo de 10 días hábiles.

Al mes siguiente de presentación de factura y remitos debidamente conformados y de acuerdo al cronograma de pagos establecido por la secretaría de finanzas. al mes siguiente de presentación de factura y remitos debidamente conformados y de acuerdo al cronograma de pagos establecido por la secretaria de finanzas.

Garantía de mantenimiento de oferta: 5% del valor de la oferta. Garantía de adjudicación: 10% del valor total del monto adjudicado. de mantenimiento de oferta: s e constituirá una garantía del 5 del valor de la oferta. . . . de la adjudicación: el diez por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia. Para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro contratacion abreviadageneral de contratistas de la provincia.

Se podrán aplicar multas por atraso en la entrega o incumplimiento, hasta el 100% del valor de los productos no provistos en término. se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregadosfuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 díashábiles.

Cuando se requieran muestras, las mismas deben ser presentadas indefectiblemente antes de la apertura yo lectura de ofertas. Cuando se requieran muestras, las mismas deben ser presentadas indefectiblemente antes de la apertura yo lectura de ofertas

Las ofertas que no respeten el plazo de mantenimiento de oferta de 30 días hábiles podrán ser desestimadas. Las ofertas que norespeten dicho plazo podrán ser desestimadas.

El servicio se prestará por un plazo de doce ( 12) meses.

Se requiere matrA­cula habilitante vigente.

Se contempla la eventual toma de muestras de alimentos e hisopados de superficies inertes y vivas con el fin de su análisis microbiológico.

pesos cuarenta y seis millones ciento cincuenta mil ochocientos ochenta y seis con 64/100 ($ ****, 64)