Licita Ya utiliza cookies para prestar un servicio individualizado y cuidar la privacidad y protección de los datos compartidos.
Al navegar por este sitio, entendemos que acepta los términos de nuestra Política de Privacidad.
Licitaciones de Galerias
Licitaciones de distintos portales, alertas por correo, filtros e IA para reducir búsqueda manual
Vea también
90% recomienda Licita Ya (1097 usuarios reales, 18/09/2026).Metodología
Licitación privada n 19/2026: " ejecución de quince ( 15) soluciones habitacionales ( módulos dormitorio - baño con galería) en la localidad de villa ángela - chaco" - fo. Pro. Vi.
AI helper
Licitación privada para la ejecución de 15 soluciones habitacionales en Villa Ángela, Chaco. El plazo de la obra es de cinco meses. Se requiere la presentación de constancia de adquisición del pliego. El presupuesto oficial tope es de ****,46 UVIs, equivalente a ****,06. Las impugnaciones deben presentarse dentro de los dos días hábiles de efectuado el acto licitatorio.
El plazo de la obra es de cinco meses.
La garantía de contrato debe ser el 5 del monto del contrato.
Serán admitidos como proponentes todas las personas físicas o jurídicas que figuren inscritos en el registro provincial de constructores de obras públicas de la provincia del chaco.
Las multas se aplicarán ante las moras en el cumplimiento de plazos parciales, o en el total de la obra en el incumplimiento de las órdenes de servicio.
Los proponentes podrán impugnar, la admisión de las propuestas y el acto licitatorio dentro del perentorio término de dos días hábiles de efectuado.
El incumplimiento de la legislación laboral y previsional por parte de la contratista se considerará falta grave.
Dir. Pcial. Hospitales - Hospital Dardo Rocha - Uribelarrea
Adquisicin de equipos de aires acondicionados tipo Split
Adquisición de equipos de aires acondicionados tipo split Lote 1: Acondicionadores de aire **** kcal **** w aprox. split frío calor, tensión 220v, eficiencia energética clase a, bajo nivel sonoro, turbina regulable, deshumidificación, filtros lavables removibles, control remoto multifunción, sección galería, con instalación y puesta en marcha garantizada 12 meses, similar o superior a BGH Cooltime. Lote 2: Aire acondicionado split **** frigorías, calor **** cal, split **** w, **** kcal, eficiencia energética clase a, bajo nivel sonoro, turbina regulable, deshumidificación, filtros lavables removibles, control remoto multifunción, sección galería, con instalación y puesta en marcha garantizada 12 meses, similar o superior a BGH Cooltime.
AI helper
Adquisición de equipos de aires acondicionados tipo split. La entrega debe realizarse en el Hospital Subzonal Especializado Dr. Dardo Rocha dentro de los 30 días desde la recepción de la orden de compra. La oferta debe mantenerse por 30 días hábiles a partir de la apertura. La presentación de ofertas es el 22/09/2026 a las 11:00 hs en la dirección del hospital. Se requiere documentación fiscal y de proveedores. La adjudicación se basa en la oferta más conveniente.
El plazo de entrega es dentro de los 30 días desde la recepción de la orden de compra.
Los pagos se efectuarán mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias.
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento 5 del valor total del monto cotizado o monto estimado.
La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente.
Se requiere certificado de libre de deuda, cumplimentando así las exigencias previstas por la ley n ****.
Por entrega fuera de término, hay multa por mora del cero coma tres porciento 0,3 del valor de los satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.
Los oferentes deben presentar folletos ilustrativos de cada item y el comitente puede requerir muestras.
Se dispone de un plazo de tres 3 días desde la notificación para impugnar el dictamen de preadjudicación.
La omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta será subsanable: a la omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta.
Dir. Pcial. Hospitales - Hospital Dardo Rocha - Uribelarrea
Adquisicin de equipos de aire acondicionado, tipo Split
Adquisición de equipos de aire acondicionado, tipo split Lote 1: Acondicionadores de aire **** kcal **** w aprox. split frío calor, tensión 220v, eficiencia energética clase a, gas refrigerante r410, bajo nivel sonoro, turbina regulable, deshumidificación, filtros lavables removibles, control remoto multifunción, sección galería, con instalación y puesta en marcha garantizada 12 meses, marca BGH Cooltime. Lote 2: Aire acondicionado split **** frío/calor, tipo split, **** w/kcal, eficiencia energética clase a, gas refrigerante r410, bajo nivel sonoro, turbina regulable, deshumidificación, filtros lavables removibles, control remoto multifunción, sección galería, con instalación y puesta en marcha garantizada 12 meses, marca BGH Cooltime.
AI helper
Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo split. La entrega debe realizarse dentro de los 30 días desde la recepción de la orden de compra. La presentación de ofertas es hasta el 22/09/2026 a las 11:00 hs en la dirección indicada. Se requiere mantener la oferta por 30 días. La evaluación considera la oferta más conveniente, pudiendo ser técnica y precio. Se exige documentación fiscal y de proveedores vigente.
El plazo de entrega es dentro de los 30 días desde la recepción de la orden de compra.
Los pagos se efectuarán mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias.
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento 5 del valor total del monto cotizado o monto estimado.
La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente.
Se requiere formulario a404 w2 aprobado por resolución normativa **** y certificado de libre de deuda.
Por mora, se aplica multa por mora del cero coma tres porciento 0, 3 del valor de los satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.
Los oferentes deben presentar folletos ilustrativos de cada equipo cotizado, detallando marca, modelo, capacidad, etc. .
Se dispone de un plazo de tres 3 días desde la notificación para impugnar el dictamen de preadjudicación.
La omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta será subsanable: a la omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta.
Readecuación del inmueble ubicado en calle Gaboto N ****, Mar del Plata, prov. de Bs. As.
Readecuación de inmueble Tareas preliminares, demolición de solados interiores y galerías, movimiento de suelos ( excavación, retiro de escombros, relleno y compactación), instalación pluvial ( cañerías, pileta, canaletas, babetas), albañilería ( contrapiso, carpeta de asiento, reposición de solados y zócalos, nivelación de piso), pintura ( interior y exterior).
AI helper
Se requiere la readecuación de un inmueble en Mar del Plata, incluyendo tareas preliminares, demolición, movimiento de suelos, instalación pluvial, albañilería y pintura. Es obligatoria una visita previa el jueves 10 de septiembre de 11 a 13 horas. Se exige garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta y garantía de cumplimiento del 10% si el monto supera los **** módulos. El proceso es de contratación directa.
La garantía de impugnación debe ser del tres por ciento 3 del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
El oferente debe declarar bajo juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del decreto nro ****.
Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria a las instalaciones del inmueble sito en la calle gaboto n ****, de la ciudad de mar del plata, provincia de buenos aires, debiendo presentarse el día jueves 10 de septiembre del corriente de 11 a 13 horas.
Seleccionamos relatos útiles de usuarios reales. El orden puede variar periódicamente.
Me gusta su manera de informar lo mas real posible. Me encanta.
Marcela Alejandra Neil
Cumplen con la expectativa que es su fin. Sencilla la información sin rodeos
G. G
Recibo las licitaciones en tiempo y forma.
R. Rama
Muy buena y precisa información sobre las licitaciones: constantes y precisos.
G. R. Ortiz
Es completa y optima, mejora mi tiempo.
R. de L. Cruz
Las licitaciones aparecen acertadamente según mis intereses.
V. Niembro
La información me ayuda a mandar mi propuesta a tiempo a las licitaciones, aparte que tengo información a la mano de las licitaciones que se van presentando. Hasta este momento estoy muy satisfecho con lo que recibo.
M. A. Z. Armenta
Me agrado el modo en que buscan las licitaciones, y nos dan el link para verlas.
C. J. P. Perez
Excelente plataforma, para apoyar a conocer y dar mas alcance a tu trabajo.
C. Merino
Me ayuda a detectar áreas de oportunidad y encontrar licitaciones relacionadas a mi area laboral.
Licita Ya es un buscador de licitaciones públicas para Argentina. Monitoreamos portales oficiales, reunimos oportunidades en el sitio y enviamos alertas por correo para que no dependas de revisar todo manualmente.
Porque vender al Estado exige revisar distintas jurisdicciones, portales y rutinas. Licita Ya ayuda a centralizar oportunidades, reducir tiempo de búsqueda y priorizar lo que combina con tus productos o servicios.
Ingresás tu correo y activás la prueba. Durante 14 días podés usar las funciones principales. Al finalizar, si no te suscribís en /subscription.php, el listado queda limitado y no se realiza ningún cobro automático.
Primero agregás palabras clave relacionadas con lo que vendés. Después podés ajustar regiones, horarios y estilo de correo en configuraciones. Así recibís novedades sin hacer una revisión manual continua.
Siempre que sea posible, sí. En algunos casos el portal oficial exige inicio de sesión o no permite enlace directo; en esas situaciones indicamos la página oficial del proceso para que puedas acceder al pliego.
Sí. En el panel podés filtrar por provincia/municipio, modalidad, fechas y rangos de valores. Eso ayuda a reducir ruido y enfocarte en oportunidades más relevantes.
Sí. Tras registrarte podés cambiar al mapa en el panel y ver licitaciones por ubicación.
La IA puede equivocarse. Su función es aumentar las chances de encontrar oportunidades relacionadas con lo que vendés, incluso cuando el texto no coincide exactamente. Para mejorar la relevancia, agregá términos específicos y ajustá o eliminá palabras que generen ruido.
Sí. Podés consultar licitaciones vía API. La documentación está en /api_integration.php. Es útil para CRM, BI, automatizaciones y flujos internos.
En configuraciones podés pausar alertas o cambiar los horarios de envío. Si querés eliminar tu cuenta, solo tenés que avisarnos. Durante la prueba gratis no hay cobro automático.
Monitoreamos diariamente portales oficiales a nivel nacional, provincial y municipal. Las licitaciones ingresan al sistema cuando se detectan en el portal de origen.
Planes desde $ 70.600,00 por mes, con opciones para distintas necesidades y períodos. Empezá con la prueba gratis y evaluá los resultados antes de contratar, sin cobros automáticos.
Buscá un término, activá alertas por correo, abrí el pliego o la página oficial y filtrá por región, modalidad y valor.
Transcripción
Te damos la bienvenida a Licita Ya.
Encontrar licitaciones públicas es importante. Pero lo que realmente hace la diferencia es identificar rápido cuáles oportunidades coinciden con lo que vende tu empresa.
Para empezar, ingresa algunas palabras clave que describan tus productos o servicios. Licita Ya muestra licitaciones relevantes, destaca tus palabras clave y organiza todo por fecha.
La búsqueda inteligente ya viene activada y usa inteligencia artificial para ampliar tus resultados, incluso cuando la licitación usa palabras diferentes a las que buscaste.
En cada licitación, puedes ver un resumen, acceder a los documentos, marcarla como favorita, agregar notas privadas, descartar lo que no te interesa o verla en el mapa.
También puedes usar filtros, hacer búsquedas y explorar nuevas oportunidades con facilidad.
Empieza ahora con Licita Ya. Es rápido, práctico y puedes probarlo gratis.
Asistente IA
Pregúntame sobre la licitación...
Cargando resumen...
Metodología
Encuesta no asistida con 1097 usuarios activos, recopilada hasta 18/09/2026.
Pregunta única: "¿Recomendarías nuestros servicios a un amigo o colega?" - 90% respondieron "sí".
El chat con la IA es exclusivo para cuentas registradas. Activa tu prueba gratis y desbloquea el chat ahora.
Prueba las funciones de IA en acción. Inicia tu prueba gratis para habilitar el chat.