La Municipalidad de Bahía Blanca llama a Licitación Pública para la obra de semaforización en la intersección de Cambaceres y Parera. El presupuesto oficial es de ****,00. La fecha de apertura de la licitación es el 19 de mayo de 2026 a las 10:30 hs. El valor del pliego es de ****,00. Se requiere inscripción en el registro de contratistas de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca en la categoría Ingeniería Eléctrica o Electromecánica. El plazo de obra es de 60 días corridos. Se contempla un anticipo financiero del 20% del monto total del contrato. Los precios del contrato son invariables. No se admite redeterminación de precios. Se requiere seguro de responsabilidad civil extracontractual por un monto de ****,00. El contratista deberá cumplir con la Ley ****, realizando aportes previsionales del 10% sobre los honorarios profesionales. Se solicita la presentación de dos sobres: Sobre N°1 con requisitos técnicos y administrativos, y Sobre N°2 con la oferta económica. La obra se contrata por ajuste alzado.
El plazo de obra es de 60 días corridos a partir de la fecha de labrada el acta de replanteo.
El pago de las obras se realizará por medio de certificados confeccionados por la inspección, con una retención del 5% en concepto de fondo de reparo. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura.
Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento del contrato del 5% del importe total del contrato. El fondo de reparo es del 5% de cada certificado.
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.
Se requiere estar inscripto en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca en la categoría Ingeniería Eléctrica o Electromecánica.
Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos, incumplimiento de órdenes de servicio y otras transgresiones. El monto total de las multas no podrá superar el 15% del importe total del contrato.
Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre N°1 dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación. Las impugnaciones al dictamen de evaluación del sobre N°2 podrán efectuarse dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación.
El valor estimado de la obra es de ****,00.