Licitaciones de Rectorado

El plazo de entrega es de quince (15) días hábiles, o el que se fije en la planilla de especificaciones técnicas propuesta, prevaleciendo esta última. El oferente podrá establecer un plazo distinto al mencionado.

El pago correspondiente se realizará en pesos argentinos, salvo en el caso de donde se fijen cláusulas especiales en contraposición. El pago de las facturas será contra entrega, o el que se fije en la planilla de especificaciones técnicas propuesta, prevaleciendo esta última.

La garantía de cumplimiento del contrato será del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La elección de la forma de constitución de las garantías queda a opción del oferente, salvo indicación en contrario.

Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta la calidad, precio, capacidad del oferente y plazo de entrega. Los antecedentes sobre incumplimientos en ejecución de contratos prevalecerán sobre el resto de los criterios de evaluación.

Podrán contratar con la administración nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 21 y que se encuentren incorporadas como preinscriptas al sistema de información de proveedores Sipro a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

Se aplicará una multa del cero coma cero cinco (0,05) por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

Cuando se soliciten muestras, su entrega se efectuará en la dirección de compras y contrataciones. Estas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres (3) días de su comunicación. El importe de la garantía de impugnación será equivalente al tres por ciento (3%) del monto ofertado.

El plazo de entrega se especifica en el pliego de condiciones particulares. Se indica que el plazo de ejecución de la obra será fijado por el PCP y comenzará a computarse a partir de la firma del acta de inicio.

La forma y moneda de pago se detallan en el pliego de condiciones particulares. Se menciona que el pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta 60 días corridos contados desde su firma por parte del representante técnico, salvo que el pcp estableciera un plazo menor.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del uno por ciento 1 del importe del presupuesto oficial. Además, se exige una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al cinco por ciento 5 del monto contractual.

La adjudicación se realizará a la oferta admisible más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Podrán contratar con la Universidad Nacional de San Luis las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones de los artículos 4. 5. y 4. 6. de este pucg y quienes se encuentren inscriptos en el portal de proveedores de la unsl.

El pliego detalla diversas penalidades, incluyendo multas por incumplimiento de plazos, paralización de obra, y por la ejecución de trabajos defectuosos. Por ejemplo, se aplicará una multa de cinco décimos por mil 0,5 ooo del monto contractual actualizado por cada día de paralización de los trabajos.

El pliego de condiciones particulares contendrá información sobre el lugar y fechas para la visita de obra, cuando corresponda.

La inspección de obra podrá exigir la presentación de muestras cuando fuera necesaria. El envío de muestras al laboratorio, si es requerido, correrá por cuenta del contratista.

El dictamen de evaluación podrá ser impugnado por los proponentes dentro del plazo perentorio de tres 3 días a contar desde el día hábil siguiente al de su notificación.

El costo del pliego es de 0,00, lo que sugiere que el valor estimado de la contratación es cero o no se especifica un valor monetario en el aviso.