Licitaciones de Ecologico

La primera entrega será dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos desde la recepción de la orden de compra, y la segunda entrega dentro de los noventa (90) días corridos desde la recepción de la orden de compra. primera entrega: dentro de los cuarenta y cinco d�as 45 d�as corridos desde la recepci�n de la orden de compra. segunda entrega: dentro de los noventa 90 d�as corridos desde la recepci�n de la orden de compra.

El pago se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 31 del pliego de bases y condiciones generales. el pago se efectuar� conforme lo estipulado en el art�culo 31 del pliego de bases y condiciones generales.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total de la oferta. La garantía de cumplimiento de contrato no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del valor total adjudicado. el adjudicatario deber� constituir una garant�a de cumplimiento de contrato, la que no podr� ser inferior al quince por ciento 15 del valor total adjudicado

La adjudicación será efectuada por renglón. la adjudicaci�n ser� efectuada por rengl�n

Los oferentes deberán acreditar su inscripción o haber dado inicio al trámite de inscripción en el registro único de proveedores y licitadores. acreditar su inscripci�n o haber dado inicio al tr�mite de inscripci�n en el registro �nico deproveedores y licitadores

Cuando los oferentes, preadjudicatarios y/o adjudicatarios incumplieren con las obligaciones contraídas, éste será pasible de las sanciones previstas en el artículo 24 del anexo I del decreto reglamentario. cuando los oferentes, preadjudicatarios yo adjudicatarios incumplieren con las obligacionescontra�das de la presente contrataci�n, �ste ser� pasible de las sanciones previstas en elart�culo 24 del anexo i del decreto reglamentario

La agencia de recaudación se reserva el derecho de solicitar muestras de los insumos cotizados para la verificación de las calidades de los materiales y las técnicas de ejecución. la agencia de recaudaci�n se reserva el derecho de solicitar muestras de los insumoscotizados para la verificaci�n de las calidades de los materiales y las t�cnicas de ejecuci�n.

Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde la notificación. los interesados podr�n impugnarlo dentro de los plazos establecidos en el p�rrafo anterior

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto. la falsedad de los datos implicar� la p�rdida de las garant�as y la suspensi�n del oferente porel plazo m�ximo previsto

El presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos trescientos siete millones ochocientos doce mil quinientos (****). el presupuesto oficial de la presente contrataci�n asciende a la suma total de pesostrescientos siete millones ochocientos doce mil quinientos ****.

El plazo de entrega sugerido es de 5 cinco días de recibida la comunicación de adjudicación definitiva. el plazo de entrega sugerido es de 5 cinco dA­as de recibida la comisión de adjudicación definitiva.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada. El pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada.

La adjudicación se realizará por sistema de adjudicación simple.

Para presentar propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia. para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia.

Se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso. se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 dA­as hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 dA­as hábiles.

No se requiere presentación de muestras, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras. o se requiere presentación de muestras en la presente contratación, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras

En caso de que un oferente no presente la documentación luego de otorgado el plazo referido, la oferta podrá ser desestimada. en caso de que un oferente no presente la documentación luego de otorgado el plazo referido, la oferta podrá ser desestimada

Las estructuras, mobiliarios y servicios técnicos requeridos para el evento deberán estar completamente operativos, con todo armado y listos, a las 12:00 horas del día anterior al evento. las estructuras, mobiliarios y servicios técnicos requeridos para el evento a realizarse el 16 de agosto de 2026 en el estado mario alberto kempes, deberán estar completamente operativos, con todo armado y listos, a las 12:00 horas del día anterior para realizar sus pruebas técnicas.

Se requieren garantías de mantenimiento de oferta (3% del valor total de la oferta), de cumplimiento del contrato (20% del valor total adjudicado) y de impugnación (1% del valor de los renglones/ítems impugnados). deberán constituir los siguientes tipos de garantía: 1 de mantenimiento de oferta: equivalente al tres por ciento 3 del valor total de la oferta.

El criterio de adjudicación es la subasta electrónica inversa, lo que implica la selección por menor precio. subasta electrónica inversa.

Se requiere certificado de inscripción en el registro oficial de proveedores y contratistas del estado (ROPYCE) vigente y en el rubro relacionado con el objeto de la contratación. certificado de inscripción en el registro oficial de proveedores y contratistas del estado ropyce vigente y en el rubro relacionado con el objeto de la contratación.

El plazo de entrega es de quince 15 días corridos, computados a partir de la notificación de la orden de compra.

El plazo del pago de facturas se efectuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 91 del decreto n **** pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta del cinco por ciento 5 sobre el importe total de la oferta. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato del diez por ciento 10 del precio total del contrato.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la Administración de Parques Nacionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Los oferentes deberán presentar declaración jurada de habilidad para contratar con el Estado nacional y de elegibilidad, y estar inscriptos en el sistema de información de proveedores SIPRO.

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del decreto delegado n **** y sus modificatorios.

En el presente proceso no se exige la presentación de muestras, toda vez que no fue requerido.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Se desestimará la oferta si las muestras no fueran acompañadas en el plazo establecido. La omisión de presentar la declaración jurada de intereses podrá ser considerada causal suficiente de exclusión.