ARGENTINA | Buenos Aires | BAHIA BLANCA Ciudad Mediana
Municipalidad De Bahia Blanca
Construcciones en bienes de dominio publico - puesta en valor iluminacion parque independencia - etapa 1plazo de obra 120 ( ciento veinte) dias corridos. El sistema de contratacion sera por ajuste alzado con precio tope. La obra preve un anticipo financiero del 20 % y no admite redeterminacion de
AI helper
El plazo de obra es de 120 días corridos.
El sistema de contratación será por ajuste alzado con precio tope. La obra prevé un anticipo financiero del 20% y no admite redeterminación de precios. Los pagos de certificados se efectuarán dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura.
Se requiere garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 1% del importe del presupuesto oficial. Para el cumplimiento del contrato, se requerirá una garantía del 5% del importe total del contrato.
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.
Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro municipal de licitadores de obras públicas. Se requiere certificado original de aptitud para ofertar emitido por el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca o constancia de inscripción en trámite.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas, el contratista se hará pasible de la multa que se indica en el artículo 89 del presente. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa que se prevé en el mencionado artículo.
El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten.
Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre n 1, dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación. Los proponentes podrán efectuar las impugnaciones que consideren dentro del plazo de tres 3 días siguientes a la notificación del dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas.
La omisión o deficiencia insalvable de cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo 19, así como también de aquellos que expresamente establezca el P. B. C. P. con carácter de no subsanable será causal de rechazo de la oferta en el acto licitatorio que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta.
El presupuesto oficial es de ****,82.
Apertura de Propuestas:
