Licitaciones de Tecnica

El plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepci�n de la orden de compra.

El pago se realizará el mes siguiente a la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos. el compromiso de pago tendr� como vencimiento el mes siguiente al de la conformaci�n de la factura. . . , previa recepci�n definitiva de los elementos solicitados en la presente contrataci�n

La garantía de mantenimiento de oferta es del 5% del monto de la oferta y la garantía de adjudicación es del 10% del valor total adjudicado. garant�a de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garant�a de la adjudicaci�n: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Los criterios para evaluar las ofertas son: calidad, precio, plazo de entrega, forma y lugar de entrega, y otros. los criterios para evaluar las ofertas, son los siguientes: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.

Se requiere fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente del Registro de Contratistas de la Provincia. fotocopia simple del certificado oficial de inscripci�n definitivo vigente, expedido por el registro de contratistas de la provincia.

Se aplicará una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez días hábiles de atraso. se podr� aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de t�rmino por cada diez 10 d�as h�biles de atraso

Las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentación pertinente tendrán un plazo de presentación de 48 horas a partir de su notificación. las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentaci�n pertinente, tendr�n un plazo de presentaci�n de 48 horas a partir de su notificaci�n.

Los bienes adquiridos deberán ser entregados dentro de los tres (03) días contados a partir de dicha notificación.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta y garantía de cumplimiento del contrato.

Se requiere certificado de inscripción en el registro oficial de proveedores y contratistas del estado ropyce vigente y en el rubro relacionado con el objeto de la contratación.

El plazo de entrega es según necesidades del hospital a partir de la recepción de la orden de compra.

Los pagos se efectivizarán mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias sobre la cuenta en moneda nacional que los proveedores deberán tener operativa en el banco de la provincia de Buenos Aires.

La garantía de cumplimiento del contrato será igual o superior al diez por ciento 10 del monto total adjudicado.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Se debe acreditar la inscripción en el registro de proveedores y licitadores, acompañando el número correspondiente o la constancia de inicio de trámite.

Por entrega fuera de término: multa por mora del cero coma tres por ciento 0,3 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

A los efectos de la cotización, los oferentes deberán presentar muestras de los bienes o insumos cotizados.

Se hace saber el derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular impugnaciones dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación.

Será causal determinante del rechazo de la oferta, en cualquier estado del procedimiento de contratación, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva.

Si no se indica el plazo de entrega, se entenderá que el cumplimiento debe operar en un plazo no mayor de treinta 30 días corridos a contar del siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta 30 días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior.

Se exigirá al proveedor una garantía mínima de un 1 año sobre el elemento entregado, contra todo defecto de fabricación, material, etc. , salvo que el pliego o el médico auditor determine un plazo diferente.

La adjudicación recaerá en el o los oferentes cuyas ofertas resulten ser las más convenientes conforme el orden de mérito que resulte de los criterios o pautas de selección previstas por el artículo 149o de la ley **** grilla de puntaje.

No podrán resultar adjudicatarios aquellos oferentes que no cuenten con la inscripción definitiva en el RE. DI. U. P.

Las sanciones y multas que se disponen en el artículo 154 del decreto **** se aplicarán a las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios.

Las impugnaciones de ofertas serán resueltas conjuntamente con la adjudicación.

No cumplir con el requisito de presentar la garantía de oferta en forma física, si la misma supera los ****, es causal de rechazo de la oferta.

Si no se indica el plazo de entrega, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un plazo no mayor de treinta 30 días corridos a contar del siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación. Si no se indicara el plazo de entrega del o los elementos solicitados, el proponente deberá indicarlo en su oferta. De no fijarlo, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un plazo no mayor de treinta 30 días corridos a contar del siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta 30 días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior. Los pagos correspondientes a los proveedores dentro de los treinta 30 días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que seaposterior.

Los adjudicatarios deberán constituir una garantía del cinco por ciento 5 calculado sobre el importe de la adjudicación, en un plazo no mayor a cinco 5 días hábiles administrativos. Los adjudicatarios yo contratistas deber�n constituir una garant�a cuyo monto ser� del cinco por ciento 5 calculado sobre el importe de la adjudicaci�n.

La adjudicación recaerá en el o los oferentes cuyas ofertas resulten ser las más convenientes conforme el orden de mérito que resulte de los criterios o pautas de selección previstas por el artículo 149o de la ley **** grilla de puntaje. en cualquier caso, la adjudicaci�n recaer� en el o los oferentes cuyas ofertas resulten ser las m�s convenientes conforme el orden de m�rito que resulte de los criterios o pautas de selecci�n previstas por el art�culo 149o de la ley **** grilla de puntaje

Las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los harán pasibles de las sanciones y multas que se disponen en el artículo 154 del decreto **** transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los har�n pasibles de las sanciones y multas que se disponen en el art�culo 154 del decreto ****.

Las impugnaciones de ofertas serán resueltas conjuntamente con la adjudicación. Las impugnaciones de ofertas ser�n resueltas conjuntamente con la adjudicaci�n.

La falta de pago del pliego es causal de rechazo de la oferta. la falta de pago del pliego es causal de rechazo de la oferta.