Licitaciones de Bandera

El plazo de entrega deberá ser de 5 días hábiles, a partir de la fecha de recibida la notificación de adjudicación o la orden de compra correspondiente, la que fuere primero.

La forma de pago es a los 30 días de presentación de factura debidamente conformada en la Dirección General de Administración, dentro del cronograma de pagos de la provincia.

Se tendrá especial consideración al momento de definir la oferta más conveniente, en aquellas ofertas que cumplan con el plazo de entrega en tiempo y forma.

En el supuesto que el proveedor que resultare adjudicatario no realice el servicio en el plazo y la forma prescripta, el organismo destinatario podrá adjudicar según el orden de mérito establecido, sin perjuicio de las sanciones y multas que podrían recaer sobre el oferente incumplidor.

El pliego indica que el plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.

El compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto de la oferta y garantía de adjudicación del 10% del valor total del monto adjudicado.

Los criterios para evaluar las ofertas son: calidad, precio, plazo de entrega, forma y lugar de entrega, y otras consideraciones.

Los interesados deben presentar fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente en el registro de contratistas de la provincia, y constancia de regularización fiscal.

Se podrán aplicar multas del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez días hábiles de atraso. En caso de no retirar la orden de compra dentro de los 4 días de emitida, se ejecutará la multa o el monto equivalente a la garantía de adjudicación. En caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario, se hará efectiva la garantía de la adjudicación.

Las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentación pertinente, tendrán un plazo de presentación de 48 horas a partir de su notificación.

El plazo de entrega deberá ser de 5 días hábiles, a partir de la fecha de recibida la notificación de adjudicación o la orden de compra correspondiente, la que fuere primero.

El pago se realizará a los 30 días de presentación de factura debidamente conformada en la dirección general de administración dentro del cronograma de pagos de la provincia.

Se tendrá especial consideración al momento de definir la oferta más conveniente, en aquellas ofertas que cumplan con el plazo de entrega en tiempo y forma.

En el supuesto que el proveedor que resultare adjudicatario no realice el servicio en el plazo y la forma prescripta en los párrafos posteriores o señalada en su oferta, el organismo destinatario podrá adjudicar según el orden de mérito establecido oportunamente en el dictamen de pre adjudicación, sin perjuicio de las sanciones y multas que podrían recaer sobre el oferente incumplidor.