Licitaciones de Energy

El adjudicatario cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de ciento ochenta 180 días corridos, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la orden de compra.

El pago se realizará en pesos, el monto del desembolso se calculará al tipo de cambio vendedor del banco de la nación argentina vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente.

Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización a la fecha de apertura, una garantía del cinco por ciento 5 del valor económico total de su oferta.

Se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio la calidad del servicio en proceso de contratación la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas que integran el presente pliego de bases y condiciones particulares.

Para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del estado nacional en el padrón único de entes del sistema integrado de información financiera esidif.

En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto n **** y 102 del anexo al decreto n ****.

El oferente deberá realizar la visita de obra, incluyendo el formulario de visita en la presentación de la oferta debidamente completado y firmado por personal del buque rompehielos a. r. a almirante irizar.

No es de aplicación.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

El pliego indica que para completar la provisión solicitada, el adjudicatario dispondrá de 30 treinta días hábiles a contar desde la formalización del contrato.

El pliego indica que las provisiones que se adjudiquen y sean cumplimentadas en tiempo y forma y a total satisfacción del poder judicial, serán abonadas dentro de los diez días siguientes de producida la recepción definitiva de los bienes licitados.

El pliego indica que independientemente de la garantía provista por los fabricantes, los oferentes garantizarán los bienes de la provisión adjudicada por el término de un año, a partir de la fecha de entrega.

El plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.

El compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados en la presente contratación, de acuerdo al cronograma de pagos establecidos por la secretaría de finanzas del ministerio de economía y servicios públicos para éste organismo. el compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados en la presente contratación, de acuerdo al cronograma de pagos establecidos por la secretaría de finanzas del ministerio de economía y servicios públicos para éste organismo.

La garantía de mantenimiento de oferta es del 5% del monto de la oferta, y la garantía de adjudicación es del 10% del valor total adjudicado. garantía de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garantía de la adjudicación: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Se requiere la inscripción en el registro general de contratistas de la provincia. los interesados y oferentes que no se encontraren inscriptos en el registro general de contratistas de la provincia, podrán hacerlo previamente a la suscripción del contrato o al momento de la pre adjudicación.

Se podrán aplicar multas del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de 5 días hábiles. se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atrás o fracción mayor de cinco 5 días hábiles.