La Municipalidad de Bahía Blanca llama a Licitación Pública para el completamiento de 36 viviendas e infraestructura en el barrio Luz y Fuerza. El presupuesto oficial es de ****,49 (equivalente a ****,39 UVIs). El plazo de obra es de 8 meses. La fecha de apertura de ofertas es el 05 de mayo de 2026 a las 10:00 hs. Se requiere visita de obra obligatoria y la presentación de propuestas en dos sobres. Se detallan extensamente las especificaciones técnicas para cada rubro de construcción, incluyendo materiales, métodos y normativas aplicables. Se prevé un anticipo financiero del 10% y la posibilidad de redeterminación de precios según la variación de la UVI.
El plazo de ejecución de la obra es de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.
La obra será financiada con fondos de la Provincia de Buenos Aires a través del Programa Completar. Las certificaciones de trabajos se realizarán mensualmente y el pago se efectuará conforme a la disponibilidad de fondos, sin generar intereses moratorios por demoras administrativas provinciales.
Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del monto total del contrato. El plazo de garantía de las obras será de doce (12) meses.
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.
Para ser admitido en la licitación, el proponente deberá estar inscripto en el registro de empresas para la licitación de obras municipales de Bahía Blanca y contar con un representante técnico matriculado.
Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos parciales o totales, incumplimiento de órdenes de servicio y otras transgresiones estipuladas en el pliego. El monto total de las multas no podrá superar el 15% del importe total del contrato.
La visita de obra es obligatoria y deberá realizarse con una anticipación no menor a cinco (5) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la oferta. Se deberá agregar la constancia de visita firmada.
Se requerirá la presentación de muestras de materiales y la realización de ensayos y pruebas para verificar la calidad de los mismos, según lo determine la inspección de obra.
Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre N° 1 dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. Las impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las propuestas preseleccionadas se podrán efectuar dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación.
El presupuesto oficial es de ****,49 (novecientos treinta y un millones setecientos setenta y seis mil seiscientos setenta y tres con 49/100).
