26/000 - Dirección De Compras Y Contrataciones - Mre

Para el renglón 1, el plazo de ejecución es de doce 12 meses, contados a partir del día uno 1 del mes siguiente al perfeccionamiento del contrato. Para el renglón 2, se establece un plazo de ejecución dentro de los doce 12 meses contados desde el día hábil inmediato siguiente al del perfeccionamiento del contrato. Para el renglón n 1 se establece en doce 12 meses, contados a partir del día uno 1 del mes siguiente al perfeccionamiento del contrato. Para el renglón n 2, se establece un plazo de ejecución dentro de los doce 12 meses contados desde el día hábil inmediatasiguiente al del perfeccionamiento del contrato.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta, y una garantía de cumplimiento del contrato del 10% del monto total de la orden de compra o contrato. el cocontratante deber�n integrar una garant�a de cumplimiento del contrato, equivalente al diez por ciento 10 del monto total de la orden de compra o contrato, dentro del plazo de cinco 5 d�as h�biles administrativos de notificada la orden de compra o perfeccionado el contrato.

La adjudicación recaerá a favor de la oferta que, habiendo cumplido con todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos, resulte económicamente más conveniente. La adjudicaci�n recaer� a favor de la oferta que, habiendo cumplido con todos los requerimientos administrativos, t�cnicos yecon�micos, resulte econ�micamente m�s conveniente.

Los oferentes deben ser personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, estar inscriptos en el SIPRO (excepto oferentes extranjeros) y no estar incursos en causales de inhabilidad. ser una persona humana o jur�dica con capacidad para obligarse.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El dictamen de evaluaci�n de las ofertas podr� ser impugnado, tanto por oferentes o por quienes no revistan tal calidad, dentrode los tres 3 d�as h�biles administrativos subsiguientes al d�a de su notificaci�n.

La oferta será desestimada si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas, si el oferente es inelegible, si las muestras no son acompañadas, si el precio es vil o no serio, si hay tachaduras sin salvar, si contiene condicionamientos, cláusulas en contraposición, errores esenciales, o si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta. Ser� desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanaci�n, en los siguientes supuestos: a Cuando contenga documentaci�n o informaci�n falsa o adulterada.

Deberá realizarse dentro de los treinta 30 días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente al del perfeccionamiento de la orden de compra.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta 30 días corridos, contados a partir de la presentación de las facturas.

La adjudicación recaerá a favor de la oferta que, habiendo cumplido con todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos, resulte económicamente más conveniente.

La habilidad para contratar se rige por lo establecido en los artículos 27 y 28 del régimen de contrataciones de la administración nacional decreto delegado n **** y sus modificatorios.

El incumplimiento o la demora de los plazos establecidos en el presente pliego, hará pasible al cocontratante de una multa del cero coma cero cinco por ciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Las muestras deberán entregarse [. . . ] hasta un 1 día hábil inmediato anterior a la fecha de presentación de ofertas.

La presentación de recursos e impugnaciones [. . . ] se regirán por lo dispuesto en la ley n ****, sus modificaciones y normas reglamentarias.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: [. . . ] cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

Deberá realizarse dentro de los quince 15 días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente al del perfeccionamiento de la orden de compra.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta 30 días corridos, contados a partir de la presentación de las facturas.

Para el presente procedimiento de selección no será necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato.

La adjudicación recaerá a favor de la oferta que, habiendo cumplido con todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos, resulte económicamente más conveniente.

La habilidad para contratar se rige por lo establecido en los artículos 27 y 28 del régimen de contrataciones de la administración nacional.

El incumplimiento o la demora de los plazos establecidos en el presente pliego, hará pasible al cocontratante de una multa del cero coma cero cinco por ciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

La impugnación al dictamen de evaluación se regirá por las normas del reglamento del régimen de contrataciones de la administración nacional.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

Renglón 1: **** fojas de protocolo notarial dentro de los 30 días hábiles de la aprobación del modelo, y **** fojas restantes dentro de los 60 días hábiles. Renglones 2, 3, 4 y 5: Entregas parciales anticipadas dentro de los plazos indicados, con cronogramas específicos para cada tipo de material tras la aprobación del modelo impreso. la entrega del material, según el siguiente cronograma: doce mil **** fojas de protocolo notarial, dentro de los treinta 30 días hábiles de la aprobación del modelo.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto cotizado y una garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto total. los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de oferta, en alguna de las formas establecidas en la cláusula formas de garantías del presente pliego, equivalente al cinco por ciento 5 sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad ofertada y el precio unitario cotizado.

La adjudicación recaerá a favor de la oferta que, habiendo cumplido con los requerimientos administrativos, técnicos y económicos, resulte económicamente más conveniente. La adjudicación recaerá a favor de la oferta que, habiendo cumplido con los requerimientos administrativos, técnicos y económicos, resulte económicamente más conveniente.

Los oferentes deben ser personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, estar inscriptos en el SIPO y no estar incursos en causales de inhabilidad. ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse.

La vista de modelos es obligatoria y debe coordinarse previamente. en la dirección general de asuntos consulares, sita en esmeralda ****, 8o piso, oficina 807, de la ciudad autónoma de buenos aires, previa coordinación al correo electrónico ***@***. *. *, hasta cinco 5 días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas.

La presentación de muestras es obligatoria y debe realizarse hasta un día hábil inmediato anterior a la fecha de presentación de ofertas. Las muestras deberán entregarse en la dirección general de asuntos consulares, sita en esmeralda ****, 8o piso, oficina 807, ciudad autónoma de buenos aires, previa coordinación mediante correo electrónico institucional del departamento de pasaportes: ***@***. *. * , hasta un 1 día hábil inmediato anterior a la fecha de presentación de ofertas.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes a su notificación. El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes o por quienes no revistan tal calidad, dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

La oferta será desestimada si contiene documentación falsa, es formulada por personas no habilitadas, si el oferente es inelegible, si las muestras no son acompañadas, si el precio es vil o no serio, si hay tachaduras sin salvar, si contiene condicionamientos o cláusulas en contraposición, o si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: a cuando contenga documentación o información falsa o adulterada.

El contrato tendrá una duración de doce 12 meses, contados a partir del día hábil inmediato siguiente al de la notificación de la orden de compra o hasta cubrir la cantidad máxima de servicios solicitados, lo que ocurra primero. Se contempla la opción de prórroga por hasta un plazo igual al del contrato original.

Los pagos se realizarán dentro de los treinta 30 días corridos, contados a partir de la presentación de las facturas, considerando el cronograma mensual de caja y las prioridades de gastos. Las facturas deben ser tipo B o C y emitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento 5% del importe total de la oferta, salvo que el monto no supere los mil módulos (pesos cuarenta millones). También se requiere una garantía de impugnación del tres por ciento 3% del monto de la oferta.

La adjudicación recaerá a favor de la oferta que, habiendo cumplido con todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos, resulte económicamente más conveniente.

Los oferentes deben estar inscriptos en el SIPRO y contar con los datos actualizados. Se exigen antecedentes de servicios similares y habilitaciones específicas según el renglón, como la inscripción en registros de remises y afines, y habilitación nacional de oferta libre o turismo.

Serán aplicables las penalidades dispuestas en el artículo 102 del reglamento aprobado por el decreto N° 1030/16. Todo incumplimiento a una comunicación, observación, reclamo, instrucción u orden de la supervisión dará lugar a una multa equivalente a dos por ciento 2% del monto correspondiente a la solicitud de provisión.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

La oferta será desestimada si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas para contratar, si el oferente es inelegible, si el precio cotizado es vil o no serio, si contiene tachaduras o enmiendas sin salvar, o si contiene condicionamientos o cláusulas en contraposición con las disposiciones de la contratación.