Licitaciones de Gestion Ambiental

El servicio será inmediato a partir de la recepción y conformación de la orden de compra. Según el pliego: el servicio será inmediato a partir de la recepción y conformación de la orden de compra.

El pago se realiza al mes siguiente de la conformación de la factura, según el cronograma de la Secretaría de Finanzas. El pliego indica: el compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura.

Se exige garantía de mantenimiento de oferta del 5% y garantía de adjudicación del 10%. El pliego establece: garantia de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garantA­a de la adjudicación: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Los criterios de evaluación son calidad, precio, plazo de entrega, forma y lugar de entrega. El pliego menciona: los criterios para evaluar las ofertas, son los siguientes: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.

Se requiere certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Provincia y constancia de regularización fiscal. El pliego exige: fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente, expedido por el registro de contratistas de la provincia.

Se aplicará multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados por cada 10 días hábiles de atraso. El pliego indica: se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 dA­as hábiles de atrás.

Las observaciones al acto de apertura tienen un plazo de 48 horas desde su notificación. El pliego establece: las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentación pertinente, tendrán un plazo de presentación de 48 horas a partir de su notificación.

La propuesta puede ser anulada si presenta errores, omisiones o deficiencias. El anexo II indica: expresamente aceptan la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados.

El servicio se presta por 12 meses, con recambios de prensa compactadora dos veces por semana como mínimo, a solicitud de la dirección del complejo. El horario es de 8:30 a 14:30, a coordinar con la dirección principal del complejo.

La garantía de mantenimiento de la oferta es del 3% del valor total de la oferta, y la garantía de cumplimiento del contrato es del 20% del valor total de la adjudicación, a entregar dentro de los 8 días hábiles de notificada la adjudicación.

El oferente debe estar inscripto en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado de la provincia de Córdoba, con constancia vigente y en relación al rubro ofertado.

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido acarreará la pérdida de la garantía de oferta. Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento en el plazo, se pierde la garantía de oferta y puede rescindirse el contrato.

El servicio se prestará por 12 meses con periodicidad mensual. El inicio de la prestación se realizará dentro de los 5 días de recibida la notificación de adjudicación. el inicio de la prestación del servicio contratado se realizará por parte del proveedor dentro de los cinco 05 días de recibida la correspondiente notificación de adjudicación.

El pago se habilita mediante certificado mensual de prestación firmado por los responsables, acompañado de las facturas. cada responsable designado de las dependencias emitirá mensualmente un certificado de prestación, el que debidamente firmado deberá ser acompañado con las pertinentes facturas, como condición para habilitar el pago de las mismas.

Se requiere habilitación municipal de la actividad y presentar declaraciones juradas sobre personal y productos. habilitación municipal de la actividad objeto de la presente contratación.

Se aplican multas por incumplimientos, graduadas por puntos, sin exceder el monto total de la facturación mensual. en ningún caso, la aplicación de multas podrá exceder el monto total de la facturación mensual.

Los proponentes podrán efectuar un relevamiento in situ previo a la cotización. los proponentes podrán efectuar un relevamiento in situ de manera previa a la cotización.

El descargo ante una notificación de infracción debe presentarse dentro de los 3 días siguientes. el mencionado descargo deberá ser presentado, dentro de los tres 3 días siguientes al de su notificación.

La inobservancia de la formalidad de comunicar modificaciones en el personal puede impedir la entrada o permanencia de personas no incluidas en la nómina. la inobservancia de esta formalidad podrá dar lugar a que no se permita la entrada yo permanencia de toda persona no inserta en la nómina citada.

El plazo de entrega de los bienes sera de cinco 5 dias habiles a partir de perfeccionamiento del documento contractual solicitud de provision. La entrega de volquetes sera de hasta dos 2 volquetes por semana.

El plazo para el pago de las facturas sera de treinta 30 dias corridos. Los pagos se realizan mediante acreditaciones en cuenta bancaria en moneda nacional, pesos.

Garantia de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta y garantia de cumplimiento del contrato del 10% del monto total del contrato.

La adjudicacion recaera en la oferta admisible y mas conveniente, entendiendose por tal, aquella que reuna las condiciones tecnicas y de calidad requeridas. La expresion mas conveniente no significa necesariamente la oferta de menor precio.

Los oferentes no deberan registrar deudas liquidas y exigibles tributarias y/o previsionales. Deberan cumplir con los requisitos solicitados por el arca en la resolucion general ****.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el articulo 29 del decreto delegado n **** y sus modificatorios.

El oferente podra realizar hasta un 1 dia habil anterior a la fecha de apertura, la visita al sector para clarificar el alcance de los trabajos a efectuar. No se realizaran visitas que no hayan sido previamente coordinadas telefonicamente.

Se desestimara la oferta cuando del analisis de la documentacion presentada por el oferente se incurra en algunos de los supuestos a los que se refiere el articulo 16 del decreto delegado no **** garantia de mantenimiento de oferta debe ser entregada dentro de las 24 horas posteriores al acto de apertura, caso contrario la oferta sera desestimada.

El servicio debe entregarse en forma parcial a requerimiento dentro de un día hábil de notificadas las órdenes de compra. Los retiros de residuos se realizarán una vez al mes, coordinando día y horario con el servicio sanidad.

Las facturas se pagarán a los 30 días corridos, contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas, previo otorgamiento de la recepción definitiva.

Garantía de mantenimiento de oferta del 5% del mayor importe total cotizado, y garantía de cumplimiento del contrato del 10% del monto total de la orden de compra. No se exige si el monto no supera **** módulos.

Se establece como criterio de evaluación de preferencia/prioridad aquellos oferentes que tengan como domicilio fiscal más próximos a la base aérea militar Morón.

El oferente debe encontrarse dado de alta en el padrón de ente del sistema de información financiera, inscripto en el registro de empresas mipymes, y presentar declaración jurada de intereses, elegibilidad e integridad.

Se aplicará una multa del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil administrativo de atraso. También se prevén multas específicas del 2% del monto de facturación mensual por día corrido.

Las impugnaciones contra el dictamen de evaluación de ofertas serán resueltas en el mismo acto que disponga la finalización del procedimiento.

La oferta será desestimada si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido. No se aceptan ofertas variantes ni cotizaciones parciales por renglón.