ARGENTINA | Chubut | BUENOS AIRES
Superior Tribunal De Justicia
Porton
Cerco definitivo y relleno exterior Juzgado de Paz de Aldea Epulef
Cerco definitivo y relleno exterior para el Juzgado de Paz de Aldea Epulef. Cerco perimetral de malla Morlan galvanizada de 1. 50 m de altura con cordón inferior de hormigón armado, portón de acceso vehicular de 2 hojas, 2 portillos de acceso peatonal, vereda de acceso peatonal de baldosones de hormigón de piedra lavada y relleno con material seleccionado ( piedra canto rodado) en el sector del frente.
AI helper
Licitación para la construcción de cerco definitivo y relleno exterior en el Juzgado de Paz de Aldea Epulef. El objeto incluye cerco de malla Morlan, portones, vereda de acceso y relleno de piedra. El plazo de ejecución es de 30 días corridos. Se requiere visita previa obligatoria. Los materiales serán provistos por el contratista. El presupuesto oficial es de ****,20. No se requiere garantía de oferta ni capacidad de ejecución anual.
El plazo de ejecución previsto es de treinta 30 días corridos.
No se requiere Garantía de oferta.
El criterio es por concurso de precios, implicando menor precio.
No se requiere Capacidad de ejecución anual arquitectura.
Los oferentes deberán realizar una visita previa al lugar antes de presentar la oferta.
El contratista deberá presentar muestras de estos, cuando la inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. y piezas de repuestos de todos los pisos.
Presupuesto oficial: pesos veintidos millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos noventa y siete con 20/100 ****,20.