Licitaciones de Sistema Redes

El plazo de duración del contrato será de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de inicio del contrato, que será dentro de los diez (10) días hábiles de la fecha de perfeccionamiento del documento contractual.

El plazo para el pago de las facturas será realizado entre los treinta (30) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la comisión receptora, una vez presentada la documentación requerida.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta y una garantía de cumplimiento del contrato del diez por ciento (10%) del monto total de la adjudicación si esta supera los **** módulos.

La adjudicación recaerá sobre aquella oferta admisible que obtenga el orden de mérito N° 1, según las verificaciones y evaluaciones detalladas en el pliego. La adjudicación será total a un único proveedor.

Los oferentes deberán presentar declaraciones juradas de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, de elegibilidad y de oferta nacional, entre otros requisitos administrativos.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de penalidades como la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, multa por mora y rescisión por su culpa, según lo estipulado en el artículo 102 del decreto 1030/2016.

Los interesados y potenciales oferentes deberán realizar una visita técnica obligatoria en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra y contar con el certificado de visita correspondiente, el cual deberá ser presentado con la oferta.

Las impugnaciones al dictamen de evaluación deberán presentarse a través del sistema electrónico comprar. gob. ar dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos de notificado.

El plazo de ejecución de la orden de compra es de quince (15) días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual. Los plazos se computarán a partir del día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra o solicitud de provisión.

La facturación y el correspondiente pago se regirán por lo normado en los art. 90 y 91 del decreto 1030/2016 y art. 57 y 58 del PUBGC. Los pagos se realizarán a través del tesoro nacional.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta y una garantía de impugnación al dictamen de evaluación del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta. La apreciación de la oferta más conveniente es una facultad discrecional.

Los oferentes deberán cumplir con los requisitos económicos, financieros, técnicos y administrativos establecidos en el pliego de bases y condiciones particulares, incluyendo la presentación de anexos y declaraciones juradas.

En caso de incumplimiento, será de aplicación el título V capítulos I y II del decreto 1030/2016 y el artículo 29 del decreto delegado N° 1023/01.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres (3) días posteriores a su difusión, previa integración de la garantía correspondiente.

El plazo de entrega de los efectos será de veinte (20) días hábiles desde el perfeccionamiento de los documentos contractuales, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de notificación del perfeccionamiento del contrato.

Las facturas se mandarán a pagar, previo otorgamiento de la recepción definitiva, a los treinta (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Los pagos se realizarán en pesos argentinos por medio de la cuenta única del tesoro (CUT).

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5% sobre el monto total de la oferta, y la garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10% del monto del contrato. Los equipos provistos contarán con una garantía de doce (12) meses.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para la institución, teniendo en cuenta el cumplimiento de antecedentes negativos, la documentación a presentar, el precio propuesto y la calidad del efecto ofrecido.

Los oferentes deberán estar habilitados para contratar con la Administración Pública Nacional, no estar incursos en causales de inhabilidad o inelegibilidad, y cumplir con los requisitos económicos, financieros, técnicos y administrativos especificados en el pliego.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del decreto delegado N° 1. 023/01. Se aplicará una multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones de cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor insatisfecho por cada día hábil de atraso.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación.

El plazo de entrega será de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente al perfeccionamiento de la solicitud de provisión. El plazo de cumplimiento del contrato será de doce (12) meses, contados a partir del día hábil inmediato posterior al perfeccionamiento del contrato o suscripción de la orden de compra.

El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la Secretaría de Hacienda.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta (5% del monto total de la oferta), garantía de cumplimiento del contrato (10% del monto total del contrato) y garantía de impugnación al dictamen de evaluación (3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato).

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero.

Podrán contratar con la Administración Nacional los oferentes que cumplan con los requisitos de capacidad para obligarse, encontrarse inscriptos en SIPRO, y no estar incursos en causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del decreto delegado N° 1023/01 y sus modificatorios.

Las penalidades y sanciones se regirán por lo establecidos en el artículo 29 del decreto delegado N° 1023/01, artículos 102 a 110 del reglamento aprobado por el decreto N° 1030/16 y artículo 62 anexo I de la disposición ONC N° 63/16.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los tres (3) días hábiles de su comunicación.

El plazo de obra es de 60 días corridos a partir de la fecha del acta de replanteo.

El pago de las obras se realizará por medio de certificados confeccionados por la inspección, con una retención del 5% en concepto de fondo de reparo. El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura.

Se requiere una garantía de propuesta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del importe total del contrato.

La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Para participar en la licitación, se requiere estar inscripto en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca en la categoría Ing. Eléctrica o Electromecánica, y contar con capacidad técnica y financiera.

Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos y órdenes de servicio, y la rescisión del contrato por incumplimiento.

El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente.

Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación del sobre N°1 dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación.

El valor estimado total de la obra es de ****,00.