Licitaciones de Hormigon Armado

Las entregas de los bancos de hormigón para plaza 25 de mayo deberán realizarse de acuerdo al cronograma de entregas que se agrega como anexo iii del presente, debiendo la adjudicataria cumplirlo puntualmente.

Los oferentes podrán cotizar por todas o algunas de las siguientes formas de pago: a a diez 10 días de la factura y recepción conforme de los bancos de hormigón, b a treinta 30 días de la fecha de factura y recepción conforme de los bancos de hormigón, c alternativa propuesta por el oferente.

La garantía de adjudicación deberá ser equivalente al cinco 5 por ciento del valor total de la oferta adjudicada. Esta garantía será instrumentada en alguna de las formas previstas en el presente pliego para la garantía de mantenimiento de oferta, dentro de los diez 10 días corridos de notificada la adjudicación y como requisito previo e indispensable para la firma del contrato respectivo.

La municipalidad, a su exclusivo criterio, adjudicará la licitación a la oferta que más convenga a sus intereses, pudiendo rechazar todas las ofertas si ello resultara beneficioso a los intereses municipales, sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes.

Si el contrato se rescindiera por causales imputables al adjudicatario, éste perderá la garantía de adjudicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la rescisión del contrato, por cualquier causal de incumplimiento, hará pasible al adjudicatario de la aplicación de multas. el valor de las mullas podrá ascender hasta el diez 10 por ciento del valor adjudicado.

Todos los presentes tendrán derecho a impugnar el acto de apertura o cualquiera de las propuestas dentro del plazo de cuatro 4 días hábiles de efectuado.

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y un mil quinientos veinte ****.

El plazo de entrega para la presentación de la oferta es el 30 de agosto de 2025.

La oferta debe incluir un precio global por el ítem movilización de obra que no excederá del cinco por ciento 5 del monto de la misma determinado por el monto de la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem que incluirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos y personal del contratista, construcción de sus campamentos, suministro del equipo de laboratorio y topografía, movilidad y comodidades para la inspección y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato y que no reciba pago directo en otro ítem.

En caso de no cumplimentarse el traslado de las probetas a tiempo, será aplicable una multa diaria del cinco por mil 5 del monto contractual del ítem por probeta por cada dA­a de retraso.

Se requiere la extracción de muestras inalteradas de suelo.

El adjudicatario deberá efectivizar la prestación contratada en el plazo de cuarenta 40 días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.

El pago se efectuará a través de la cuenta única del tesoro del estado nacional (CUTE), considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se requiere una garantía de mantenimiento de la oferta del 5% del monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento del contrato será del 10% del monto del contrato.

Se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los oferentes deben estar inscriptos en SIPRO y con los datos actualizados.

Se aplicarán las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto delegado n **** y 102 del anexo al decreto n ****.

Es obligatoria la visita al lugar de ejecución de los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo.

No es de aplicación.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Los pagos se concretarán mediante libramiento contra certificaciones de obra visadas por el secretario o persona designada por el municipio, en la tesorería general de la municipalidad de yerba buena, una vez provistos los servicios adjudicados y recibidos de conformidad por la secretaría correspondiente.

Los proponentes deberán garantizar su oferta con el 4% sobre el valor del presupuesto oficial, la que deberá acompañarse con la propuesta. Las garantías del contrato consistirán en el 10% sobre el valor total de la adjudicación.

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección o pre adjudicación dentro del plazo de 24 horas a partir del día siguiente al de su notificación y publicación.

El presupuesto oficial se fija en el importe de ****,69 pesos.

En caso de no cumplimentarse el requisito de traslado de probetas al laboratorio dentro de los 15 días corridos, se aplicará una multa diaria del cinco por mil (5%) del monto contractual del ítem por probeta por cada día de retraso.

Se extraerá una probeta cada tres 3 metros cúbicos de hormigón elaborado.