Licitaciones de Electronica Mantenimiento

El pago de la factura se realizará en pesos, dentro del plazo de treinta 30 días corridos contados a partir de la presentación de la factura.

Se requiere garantía de mantenimiento de la oferta: cinco por ciento 5 sobre el monto total de la oferta.

La adjudicación recaerá sobre la oferta que reuniendo los requisitos exigidos en el presente pliego resulte más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Podrán participar las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que requieran las condiciones que se exigen en la normativa vigente en función del objeto de la contratación.

Se establecen multas del 0,5% por hora de retraso en respuesta a incidencia y del 2% por día de retraso en resolución de incidencia.

La visita previa tendrá carácter obligatorio, pudiendo los interesados realizarla a los fines de inspeccionar las instalaciones.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días de su difusión en el sitio https:comprar. gob. ar.

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias formales y materiales exigidas en el régimen general de contrataciones.

Se establece como plazo de terminación total de la obra, un plazo de 120 días corridos.

Se certifican mensuales y hay un anticipo financiero del 20.

Una vez terminado el plazo de garantía se generar el acta de final de obra.

El oferente debe contar en el registro oficial de proveedores y contratistas del estado ropyce.

Se aplicará una multa de 1 por ciento por cada día de atraso entre la fecha límite establecida y el día de terminación total de la tarea.

Se requiere comprobante de visita técnica obligatoria: día a determinar.

Se presentará muestra a la inspección para las luminarias del portico.

****

La garantía de impugnación al pliego ser entre el uno por ciento 1 y el tres por ciento 3 del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Los interesados deberán aceptar los términos de la declaración jurada según lo dispuesto en el art. 11 del pliego único de bases y condiciones generales, a través de los formularios disponibles en bac.

Los contratantes podrían ser pasibles de las siguientes penalidades: a pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato b multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales y, c rescisión del contrato por su culpa.

El no cumplimiento total de los requisitos económicos y financieros, técnicos y administrativos, podría ser motivo de descarte de la oferta.

El plazo de entrega es de siete días hábiles, a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento de la solicitud de provisión. plazo de entrega: siete 7 dias habiles a partir del dia habil siguiente al perfeccionamiento de la solicitud de provision.

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal de la república argentina, con un plazo de treinta 30 días corridos. los pagos serín realizados en la moneda de curso legal de la repíblica argentina

La garantía del servicio es de seis 06 meses contados a partir de la recepción definitiva. la garantía del servicio sería de seis 06 meses contados a partir de la recepciíon definitiva.

La adjudicación recaerí en favor de la oferta mís conveniente para el organismo, buscando un mayor valor por el dinero. la adjudicaciíon recaerí en favor de la oferta mís conveniente para el organismo conforme lo establecido en el artículo 15 del decreto delegado n **** y sus modificatorios.

Los oferentes deben contar con la declaraciíon jurada de intereses actualizada en sipro. los oferentes deberín contar con la declaraciíon jurada de intereses actualizada en sipro.

El dictamen de evaluación puede ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. dentro de los tres 3 días híbiles administrativos subsiguientes al día de su notificaciíon.

Se desestimará la oferta si se configura alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 incisos a, b, c, d, e, f, h e i del reglamento. se desestimaría la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 incisos a, b, c, d, e, f, h e i del reglamento aprobado por el decreto n ****.

La forma de entrega es única dentro de los 30 treinta días corridos desde la recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario.

Los pagos se efectuarán mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias sobre la cuenta en moneda nacional.

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento 5 del valor total del monto cotizado o monto estimado.

La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Los oferentes deben presentar una declaración jurada donde manifieste la inexistencia de las causales de inhabilidad previstas en el art. 16, apartado iii del anexo i del ****.

Por entrega fuera de término, aplica multa por mora del cero coma tres por ciento 0,3 del valor de los satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Para impugnar el pliego de bases y condiciones particulares, se requiere presentar garantía por el tres por ciento 3 del presupuesto oficial monto estimado de la compra.

La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en el presente régimen.

La forma de entrega es única dentro de los 30 treinta días corridos desde la recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario.