Licitaciones de Servicio Estudio

El plazo para la obra, completamente terminada y con pleno y eficaz funcionamiento, se establece en 12 meses.

Se abonará el certificado a los veinte 20 días corridos posteriores a la fecha de medición del mismo. El pago de cada certificado de obra está condicionada a la presentación por parte del contratista de los comprobantes de depósitos de aportes previsionales correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados, de la factura y certificado de cumplimiento fiscal emitido por la agencia santacruceña de ingresos públicos.

La garantía del contrato será del cinco por ciento 5 sobre el monto del contrato. El plazo de garantía será de doce 12 meses y comenzará a regir a partir de la fecha de operada la recepción provisional.

La adjudicación se ajustará en un todo a lo establecido en los pliegos de bases generales reglamentarias y la ley **** y decretos reglamentarios.

Se requiere certificado de habilitación y capacidad expedido por el registro nacional de constructores de obras públicas o el que lo reemplace en el futuro, vigente a la fecha de apertura.

Se aplicarán multas por mora en la presentación del plan de trabajos, atraso en el inicio o cumplimiento del plan de trabajos, atraso en la terminación total de la obra, paralización de la obra, incumplimiento de órdenes de servicios, documentación de obra, medianería, cercado de obras, comodidades para inspección, cartel de obra, limpieza de obra, y por la incomparecencia del representante técnico.

Los interesados podrán formular sus impugnaciones a la preadjudicación en un lapso no mayor a cinco 5 días hábiles a contar del vencimiento del término fijado para la publicación de la misma.

El plazo de entrega del servicio es desde el 01/04/2026 y hasta el 31/03/2027, con opción a prórroga, según lo indicado en el pliego.

La forma de pago se rige según decreto provincial N ****, resolución OP N **** y resolución CGP N ****.

La garantía de oferta no consta en el aviso.

La licitación se realizará por adjudicación simple.

Se deberá tener en vigencia el certificado de proveedores del Estado PROTDF al momento de la contratación.

El lugar de entrega de muestra no consta en el aviso.

El presupuesto oficial es de 0. 00.

El plazo de entrega sugerido es de 05 cinco días corridos de notificación de orden de compra. Deberá indicar el plazo en cantidad de días, no aceptándose el término inmediato.

La forma de pago es al mes siguiente de la presentación en la Dirección de Abastecimiento de factura, remito conformado y original de OC sellada.

El plazo de entrega será a partir del día hábil inmediato al perfeccionamiento del documento contractual.

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, dentro de los treinta 30 días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta y garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto total del contrato.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, equilibrando principios y optimizando la relación calidad-precio.

Los oferentes deberán presentar declaración jurada de habilidad para contratar y de elegibilidad, y cumplir con los requisitos económicos, financieros, técnicos y administrativos establecidos en el pliego.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de penalidades y sanciones previstas en el artículo 29 del decreto delegado N° 1023/01 y sus modificatorios, incluyendo pérdida de garantías, multas y rescisión del contrato.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

El adjudicatario cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la respectiva solicitud de provisión, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada.

A partir de la fecha de recepción por la armada de las facturas que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de cuarenta 40 días corridos, contado desde la fecha precitada.

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5, 00 sobre el monto total de la oferta.

De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio la calidad del servicio en proceso de contratación la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas que integran el presente pliego de bases y condiciones particulares.

Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b del artículo 29 del decreto ****.

En caso de corresponder, se aplicará a los oferentes y allos adjudicatarios las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto delegado n **** y 102 del anexo al decreto n ****.

No es de aplicacion

No es de aplicacion

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.