Licitaciones de Pma

El plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.

El pago se efectuará de contado efectivo mediante transferencia bancaria. . . en el plazo de cinco 5 días de presentada la factura.

La garantía de mantenimiento de oferta es del cinco por ciento 5 del monto de la oferta y la garantía de adjudicación es del 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Los criterios para evaluar las ofertas son: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.

Los interesados y oferentes que no se encontraren inscriptos en el registro general de contratistas de la provincia, podrán hacerlo previamente a la suscripción del contrato o al momento de la pre adjudicación.

Se podrá aplicar una multa del 0,5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 días hábiles.

Las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentación pertinente, tendrán un plazo de presentación de 48 hs. a partir de su notificación.

El plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepci�n de la orden de compra.

El pago se efectuará de contado efectivo mediante transferencia bancaria en el plazo de cinco 5 días de presentada la factura. el pago se efectuar� de contado efectivo mediante transferencia bancaria . . . en el plazo de cinco 5 d�as de presentada la factura.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto de la oferta y garantía de adjudicación del 10% del valor total adjudicado. garantia de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garantia de la adjudicaci�n: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.

Los criterios para evaluar las ofertas son: calidad, precio, plazo de entrega, forma y lugar de entrega, y otras. los criterios para evaluar las ofertas, son los siguientes: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.

Los interesados y oferentes que no se encontraren inscriptos en el registro general de contratistas de la provincia, podrán hacerlo previamente a la suscripción del contrato o al momento de la pre adjudicación. los interesados y oferentes que no se encontraren inscriptos en el registro general de contratistas de la provincia, podr�n hacerlo previamente a la suscripci�n del contrato o al momento de la pre adjudicaci�n.

Se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada 10 días hábiles de atraso. se podr� aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de t�rmino por cada diez 10 d�as h�biles de atr�s o fracci�n mayor de cinco 5 d�as h�biles.

Las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentación pertinente, tendrán un plazo de presentación de 48 hs. a partir de su notificación. las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentaci�n pertinente, tendr�n un plazo de presentaci�n de 48 hs. a partir de su notificaci�n.

Se aceptan expresamente la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo si la misma o la documentación adolecen de errores, omisiones o deficiencias. expresamente aceptan la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la misma o la documentaci�n mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del pliego de esta adjudicaci�n.

Las entregas de los bienes requeridos deberán realizarse en un plazo de quince 15 días corridos, contados a partir de la notificación de la orden de compra. Dichas entregas deberán efectuarse en las instalaciones del edificio intendencia, sito en Plaza Perpendicular Ruta Nac. N° 40, Km ****, Payogasta, Pcia Salta.

El pago se efectuará en pesos moneda de curso legal. El plazo del pago de facturas se efectuará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 91 del decreto N° 1. 030/2016.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% sobre el monto total de la oferta y garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto del contrato.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la Administración de Parques Nacionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, entendiéndose que cuando se trate de la compra de un bien o de la prestación de un servicio estandarizado o de uso común. . . en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

Los oferentes deberán presentar declaración jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional y de elegibilidad.

En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del decreto delegado N° 1023/2001.

En el presente proceso no se exige la presentación de muestras, toda vez que no fue requerido.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Se desestimará la oferta cuando se configure alguno de los supuestos de inelegibilidad previstos en el artículo 68 del reglamento aprobado por el decreto N° 1030/2016.

El plazo de entrega es de 3 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la notificación de la solicitud de provisión.

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, con un plazo de reinta 30 días corridos, sujeto a programa mensual de caja y prioridades de gastos.

Se requiere una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento 10 del monto total de la orden de compra o contrato, a presentar dentro de los cinco 5 días de notificada.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, buscando un mayor valor por el dinero y optimizando la relación calidad-precio.

Para contratar, el oferente debe estar debidamente registrado como beneficiario de pagos del estado nacional en el padrón único de entes del sistema integrado de información financiera esidif.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

La oferta será desestimada si la garantía de mantenimiento de oferta no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente. . . deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de dos 2 días hábiles administrativos.