Licitaciones de Obras Civiles

El plazo contractual de ejecución de la obra es de treinta (30) días hábiles a partir del acta de inicio, según se establece en el pliego.

El pago se generará por el sistema de cuenta única del tesoro y será realizado por el Tesoro Nacional mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por la contratista, según lo establecido en el pliego.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato.

La adjudicación recaerá en la oferta que a juicio de la CNEA resulte más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad contable, impositiva, legal, financiera y técnica, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Los proponentes deberán presentar documentación que acredite su capacidad técnica, empresarial y experiencia en obras de envergadura similar, así como cumplir con los requisitos económicos y financieros establecidos en el pliego.

Se aplicarán multas por atraso en la iniciación de los trabajos (0,2% del monto de contrato por día hábil de atraso) y por demora en la terminación de las obras, con porcentajes variables según los días de atraso. También se aplicarán multas por incumplimiento de órdenes de servicio.

La visita de obra es obligatoria y se realizará quince (15) días antes de la fecha de apertura, en un único turno, y se coordinará contactando a los agentes designados.

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, cuyas marcas hayan sido aprobadas, perfectamente identificadas.

El presupuesto oficial asciende a pesos setenta y ocho millones con 00/100 (****,00).

El contrato tendrá una duración de 1 día hábil a partir de su perfeccionamiento.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior.

Se requiere una garantía de oferta física del 1% de la cotización si esta supera los ****,00. La garantía de cumplimiento de contrato se remite al pliego de condiciones particulares.

La adjudicación se realizará por renglón o fracción de éste o por el total licitado según más convenga, reservándose la OSEP el derecho de excluir renglones, disminuir cantidades, y aceptar o rechazar propuestas.

Los oferentes deberán realizar la preinscripción al sistema de información de proveedores de la OSEP. No podrán resultar adjudicatarios aquellos oferentes que no cuenten con la inscripción definitiva en el RE. DI. U. P.

Las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los harán pasibles de las sanciones y multas que se disponen en el artículo 154 del decreto ****, según el artículo 31 del pliego de bases y condiciones generales.

Se requiere un certificado de visita, el cual se realizará con anterioridad a la fecha de apertura, para evaluar las características, dificultades y costos del servicio a prestar, debidamente firmado y sellado por personal de OSEP.

Las impugnaciones de ofertas y solicitudes de revocación o reconsideración del acto administrativo de adjudicación se ingresarán por mesa de entradas, formuladas en forma detallada y fundada, previo depósito de garantía por el importe del uno por ciento (1%) calculado sobre el monto del presupuesto oficial.

El valor estimado para la presentación de la garantía de oferta es de ****.