Licitaciones de Servicio Fotocopiado

Dentro de los tres 3 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud de provisión respectiva.

Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con la normativa vigente y presentadas luego de otorgada la recepción definitiva.

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato.

Se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los oferentes deberán estar inscriptos en SIPRO y con los datos actualizados al momento de emitirse el dictamen de evaluación.

En caso de corresponder, se aplicarán las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto delegado N° 1023/01 y 102 del anexo al decreto N° 1030/16.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del anexo que conforma el decreto N° 1030/16.

La entrega de los equipos deberá realizarse en un plazo máximo de cinco 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento de la orden de compra.

El pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada.

El plazo de entrega sugerido es de 5 cinco días de recibida la comunicación de adjudicación definitiva. el plazo de entrega sugerido es de 5 cinco dA­as de recibida la comisión de adjudicación definitiva.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada. El pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada.

La adjudicación se realizará por sistema de adjudicación simple.

Para presentar propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia. para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia.

Se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso. se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 dA­as hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 dA­as hábiles.

No se requiere presentación de muestras, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras. o se requiere presentación de muestras en la presente contratación, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras

En caso de que un oferente no presente la documentación luego de otorgado el plazo referido, la oferta podrá ser desestimada. en caso de que un oferente no presente la documentación luego de otorgado el plazo referido, la oferta podrá ser desestimada