Licita Ya utiliza cookies para prestar un servicio individualizado y cuidar la privacidad y protección de los datos compartidos.
Al navegar por este sitio, entendemos que acepta los términos de nuestra Política de Privacidad.
Licitaciones de Sistemas Bombeo
Licitaciones de distintos portales, alertas por correo, filtros e IA para reducir búsqueda manual
Vea también
90% recomienda Licita Ya (1100 usuarios reales, 30/09/2026).Metodología
Motores y componentes ( a explosion, compresion, hidraulicos) - garantizar el correcto abastecimiento y distribución de agua desde los tanques de reserva hacia la red existente del sector de caballerizas del parque la pedrera, mediante la instalación, conexión y automatización de una bomba centrífuga.
- adjudicacion - compra directa n 97/2026 - expte n 1187/2026 adquisición de equipos y repuestos destinados a los sistemas de bombeo de agua potable de los barrios las reinas y leñadores de la ciudad de ushuaia, tdf . Dposs.
AI helper
Adjudicación de compra directa n **** a KSB Compañía Sudamericana de Bombas S. A. por la adquisición de equipos y repuestos para sistemas de bombeo de agua potable en Ushuaia. El monto adjudicado es de pesos ****,00. El gasto se imputa a partidas presupuestarias específicas.
Readecuacion Pozo Bombeo Cloacales/ Mantenimiento Sistema Cloacal
Servicio de readecuacion del pozo de bombeo de líquidos cloacales y perfilado de canales pluviales del complejo penitenciario federal i perteneciente al servicio penitenciario federal
Servicio de readecuación del pozo de bombeo de líquidos cloacales y perfilado de canales pluviales Servicio de readecuación del pozo de bombeo de líquidos cloacales y perfilado de canales pluviales para el complejo penitenciario federal I.
AI helper
El servicio incluye readecuación del pozo de bombeo cloacal y perfilado de canales pluviales para el Complejo Penitenciario Federal I. La ejecución es llave en mano. Las ofertas deben presentarse en el sistema Compr. ar hasta la fecha de apertura. Se requiere visita al establecimiento (opcional) y presentación de documentación técnica y legal. El plazo de ejecución es de 90 días corridos. Las multas por mora son del 0,05% diario.
La entrega y ejecución se realizarán dentro de los noventa 90 días corridos, a partir del perfeccionamiento del documento contractual, conforme a lo establecido en el artículo n 43 de la disposición onc n 62 e2024.
Los pagos se efectuarán conforme a las disposiciones de la resolución no **** de la secretaría de hacienda del entonces ministerio de economia y obras y servicios públicos y en moneda de curso legal.
Los adjudicatarios deberán constituir una garantía de cumplimiento de contrato conforme al artículo 78, inciso b del reglamento aprobado por decreto n ****.
La adjudicación de los renglones recaerá en la oferta mís conveniente que haya calificado técnicamente.
Los oferentes deberán presentar las declaración juradas de habilidad para contratar y de elegibilidad, cargadas a travís del portal https:comprar. gob. ar.
Se aplicará una multa del cero coma cero cinco por ciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera de tírmino por cada día híbil de atraso.
Los oferentes podrín realizar una visita al establecimiento donde se llevará a cabo el servicio de lunes a viernes en horario administrativo.
Los oferentes podrín impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 03 días híbiles administrativos subsiguientes al día de su notificación o difusión en el sitio https:comprar. gob. ar.
Contratación de los servicios para la adecuación en red de extinción fija contra incendio ( con provisión de materiales y mano de obra) en el edificio NUEVO PABELLON NO PUNIBLES del Complejo Esperanza, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en función a lo dictaminado en el Hábeas Corpus Colectivo Correctivo SAC ****
Adecuación en red de extinción fija contra incendio Adecuación y completamiento red fija contra incendios edificio pabellón de resguardo no punibles. Ejecución de obra civil del local destinado al sistema de impulsión contra incendio, incluyendo construcción en sistema liviano tipo steel frame, platea de hormigón armado, cerramientos, cubierta, solado y zócalos. Suministro e instalación de nuevo sistema de presurización y bombeo de agua contra incendios ( 2 bombas centrífugas principales y reserva, 1 bomba jockey), incluyendo bombas, válvulas, cañerías, presostatos, tableros de comando y accesorios, cumpliendo con normativas NFPA.
AI helper
Contratación para la adecuación de la red de extinción fija contra incendio en el edificio nuevo pabellón no punibles del complejo esperanza. Incluye provisión de materiales y mano de obra para reparaciones, montaje y puesta en marcha del sistema. Es obligatoria la visita a obra. El plazo de ejecución es de un máximo de 30 días. El contratista debe garantizar la obra y las instalaciones por 12 meses. Se requiere presentar antecedentes y certificado de visita.
El plazo de ejecución de los trabajos encomendados a la adjudicataria deberá ser de un máximo de treinta 30 días.
El contratista garantizará la obra y las instalaciones ejecutadas por el término de doce 12 meses contados a partir de la fecha de recepción.
El personal designado deberá contar certificado de buena conducta y certificado de no inscripción al registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.
Las multas se graduarán por puntos, siendo el valor de cada punto igual al uno por ciento 1 del monto total de la facturación del mes en que se constate la falta.
La visita a obra es condición indispensable para la contratación prevista en este pliego.
La transferencia, cesión del contrato y asociación del adjudicatario sin autorización expresa del organismo contratante son causas de rescisión.
Licita Ya es un buscador de licitaciones públicas para Argentina. Monitoreamos portales oficiales, reunimos oportunidades en el sitio y enviamos alertas por correo para que no dependas de revisar todo manualmente.
Porque vender al Estado exige revisar distintas jurisdicciones, portales y rutinas. Licita Ya ayuda a centralizar oportunidades, reducir tiempo de búsqueda y priorizar lo que combina con tus productos o servicios.
Ingresás tu correo y activás la prueba. Durante 14 días podés usar las funciones principales. Al finalizar, si no te suscribís en /subscription.php, el listado queda limitado y no se realiza ningún cobro automático.
Primero agregás palabras clave relacionadas con lo que vendés. Después podés ajustar regiones, horarios y estilo de correo en configuraciones. Así recibís novedades sin hacer una revisión manual continua.
Siempre que sea posible, sí. En algunos casos el portal oficial exige inicio de sesión o no permite enlace directo; en esas situaciones indicamos la página oficial del proceso para que puedas acceder al pliego.
Sí. En el panel podés filtrar por provincia/municipio, modalidad, fechas y rangos de valores. Eso ayuda a reducir ruido y enfocarte en oportunidades más relevantes.
Sí. Tras registrarte podés cambiar al mapa en el panel y ver licitaciones por ubicación.
La IA puede equivocarse. Su función es aumentar las chances de encontrar oportunidades relacionadas con lo que vendés, incluso cuando el texto no coincide exactamente. Para mejorar la relevancia, agregá términos específicos y ajustá o eliminá palabras que generen ruido.
Sí. Podés consultar licitaciones vía API. La documentación está en /api_integration.php. Es útil para CRM, BI, automatizaciones y flujos internos.
En configuraciones podés pausar alertas o cambiar los horarios de envío. Si querés eliminar tu cuenta, solo tenés que avisarnos. Durante la prueba gratis no hay cobro automático.
Monitoreamos diariamente portales oficiales a nivel nacional, provincial y municipal. Las licitaciones ingresan al sistema cuando se detectan en el portal de origen.
Planes desde $ 70.600,00 por mes, con opciones para distintas necesidades y períodos. Empezá con la prueba gratis y evaluá los resultados antes de contratar, sin cobros automáticos.
Buscá un término, activá alertas por correo, abrí el pliego o la página oficial y filtrá por región, modalidad y valor.
Transcripción
Te damos la bienvenida a Licita Ya.
Encontrar licitaciones públicas es importante. Pero lo que realmente hace la diferencia es identificar rápido cuáles oportunidades coinciden con lo que vende tu empresa.
Para empezar, ingresa algunas palabras clave que describan tus productos o servicios. Licita Ya muestra licitaciones relevantes, destaca tus palabras clave y organiza todo por fecha.
La búsqueda inteligente ya viene activada y usa inteligencia artificial para ampliar tus resultados, incluso cuando la licitación usa palabras diferentes a las que buscaste.
En cada licitación, puedes ver un resumen, acceder a los documentos, marcarla como favorita, agregar notas privadas, descartar lo que no te interesa o verla en el mapa.
También puedes usar filtros, hacer búsquedas y explorar nuevas oportunidades con facilidad.
Empieza ahora con Licita Ya. Es rápido, práctico y puedes probarlo gratis.
Asistente IA
Pregúntame sobre la licitación...
Cargando resumen...
Metodología
Encuesta no asistida con 1100 usuarios activos, recopilada hasta 30/09/2026.
Pregunta única: "¿Recomendarías nuestros servicios a un amigo o colega?" - 90% respondieron "sí".
El chat con la IA es exclusivo para cuentas registradas. Activa tu prueba gratis y desbloquea el chat ahora.
Prueba las funciones de IA en acción. Inicia tu prueba gratis para habilitar el chat.