Licitaciones de Especificaciones

El plazo de obra es de 90 días corridos contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.

La oferta económica debe incluir IVA y cotizar materiales con pago anticipado contado financiado, y mano de obra previa certificación por avance de obra.

Entre la recepción provisional y definitiva de la obra se establece un plazo de conservación y garantía de noventa 90 días corridos. Se descontará el cinco 5 por ciento del importe de cada certificado para constituir el fondo de reparos, que será devuelto al contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de la obra.

La Municipalidad podrá adjudicar en forma total o parcial los ítems de materiales y mano de obra ofertados o rechazar todas las ofertas. La adjudicación estará sujeta a previa verificación por parte de personal idóneo de la Municipalidad. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar las ofertas en caso de considerar inapropiada la propuesta o resultar insuficiente, o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia a exclusivo criterio de la Municipalidad sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de los oferentes.

La oferta económica debe ser presentada por el oferente que facturará lo adjudicado, debiendo cumplir con la normativa impositiva y legal vigente.

El plazo de obra estipulado para la realización de todos los trabajos, incluido las inspecciones y habilitaciones será como máximo de 120 días corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra. El plazo podrá prolongarse siempre que sea debidamente justificado por razones climatológicas, de materiales, equipos, causas de fuerza mayor, entre otras.

Las obras serán certificadas mensualmente por la inspección. La liquidación se calculará en base a los precios de la oferta, siguiendo el sistema de contratación empleado. Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta y sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final.

A partir de la firma del acta de recepción provisoria de los trabajos, correrá el plazo de conservación y garantía fijado en 12 meses.

El contratista podrá disponer en caso que lo desee, la realización de habilitaciones parciales a fin de acelerar los plazos de obra.

En caso de superar los plazos de obra fijados, el municipio podrá imponer multas por incumplimiento de los plazos contractuales o la paralización de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones.

Se sugiere al contratista recorrer la zona de ejecución de los proyectos a fin de relevar o informar de alguna interferencia que dificulte o impida la ejecución de los proyectos, la cual deberá ser planteada al municipio a fin de dar una resolución sobre la misma.

Durante la marcha de los trabajos la contratista deberá presentar muestras de cualquier material que le exija la inspección de obra.

El monto oficial de la licitación es de ****.

El plazo de entrega de los elementos adjudicados será dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la entrega de la orden de compra.

El pago se efectuará dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos de la recepción de la mercadería contratada y de la documentación requerida, en moneda nacional de curso legal.

El oferente deberá garantizar el mantenimiento de su oferta que alcanzará el uno por ciento (1%) del monto total del presupuesto oficial. Adjudicado el suministro, deberá garantizar dicho contrato con el cinco por ciento (5%) del precio del total adjudicado.

La Administración de Vialidad Provincial podrá adjudicar total o parcialmente la mercadería licitada, si la oferta le resultare conveniente y posible. El oferente quedará obligado a la decisión de la Administración.

El proponente deberá presentar junto con la oferta, certificados extendidos por el Banco del Chubut S. A. y el Fondo para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendidos en la situación de deudor moroso, y el certificado extendido por el Registro de Alimentantes Morosos (RAM).

Establécese en cinco (5) días hábiles el plazo para que los proponentes efectúen impugnaciones, para cuyo fin deberán constituir una garantía del 0,5% a favor de la Provincia.

El presupuesto oficial asciende a pesos cuarenta y siete millones cincuenta mil (****,00).

El pliego indica que el plazo de entrega es dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos contados a partir de la comunicación de la entrega de la orden de compra.

El pliego especifica que el pago por el servicio de conectividad satelital deberé ser mensual, contra presentación de la factura correspondiente, dentro de los plazos legales de la ley de contabilidad pública provincial vigente. Para la mercadería, el plazo de pago es dentro de los diez 10 días hábiles desde la recepción de la mercadería y la documentacion pertinente.

Se requiere una garantía de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de contrato del 5% del valor total adjudicado. Las especificaciones técnicas también detallan requisitos de garantía para los equipos, incluyendo un periodo de cobertura mínimo de 12 meses.

El aviso indica que para los items n 1, 4 y 5 se adjudicarán en conjunto. No se especifica un criterio de adjudicación más allá de este agrupamiento.

El valor estimado de la licitación es de pesos cuarenta y siete millones doscientos seis mil seiscientos ****,00.

El plazo de ejecución de la obra será fijado en el pliego de condiciones particulares y comenzará a computarse a partir de la firma del acta de inicio.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta 60 días corridos contados desde su firma por parte del representante técnico, salvo que el pcp estableciera un plazo menor. Los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta (1% del presupuesto oficial) y garantía de cumplimiento del contrato (5% del monto contractual). La garantía de cumplimiento debe mantenerse hasta la recepción definitiva de la obra.

La adjudicación recaerá en la oferta admisible más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad económico financiera de contratación referencial actualizada. Deberán estar inscriptos en el portal de proveedores de la UNSL y no encontrarse incursos en causales de inhabilidad.

Se aplicarán multas por incumplimiento de plazos, paralización de obra, y otras infracciones contractuales, según lo establecido en el pliego de condiciones particulares.

La inspección de obra podrá exigir la presentación de muestras de materiales para verificar su calidad. El envío de muestras para análisis de laboratorio correrá por cuenta del contratista.

El dictamen de evaluación podrá ser impugnado por los proponentes dentro del plazo perentorio de tres 3 días a contar desde el día hábil siguiente al de su notificación.

El costo del pliego se indica como 0,00. No se especifica un valor estimado total para la obra.