Dir. Pcial. Hospitales - Hospital Dr. R Carrillo - Tres De Febrero

La entrega es a pedido y el plazo es según orden de compra. El lugar de entrega es la farmacia del hospital.

Los pagos se efectúan mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias dentro de los 60 días hábiles de presentada la factura.

La garantía de mantenimiento de oferta es del cinco porciento 5 del valor total del monto cotizado y la de cumplimiento de contrato es igual o superior al diez porciento 10 del monto total adjudicado.

La adjudicación se realiza a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Se requiere credencial del registro de proveedores de la provincia, vigente o constancia de inicio de trámite a la fecha de apertura y certificado de libre deuda.

Por entrega fuera de término se aplica multa por mora del cero coma tres porciento 0, 3 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes o insumos cotizados en el servicio de farmacia, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00.

Las impugnaciones a la preadjudicación se pueden formular dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación.

La omisión de presentar la cotización debidamente formulada, la falta de garantía de mantenimiento de oferta y las ofertas condicionadas no son subsanables. La omisión de la muestra o certificado de visita puede ser causal de rechazo.

El plazo de entrega es según orden de compra, con entrega a pedido en la farmacia del hospital.

Los pagos se efectivizarán mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias dentro de los 60 días hábiles de presentada la factura.

La garantía de mantenimiento de oferta es del cinco porciento 5 del valor total del monto cotizado y la de cumplimiento de contrato igual o superior al diez porciento 10 del monto total adjudicado.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Se requiere credencial del registro de proveedores de la provincia, vigente o constancia de inicio de trámite a la fecha de apertura y certificado de libre deuda registrada.

Por entrega fuera de término se aplica multa por mora del cero coma tres porciento 0, 3 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes o insumos cotizados identificadas con número de licitación, nombre y firma.

El dictamen de preadjudicación se notifica y se puede formular impugnaciones dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación.

La omisión de presentar la cotización debidamente formulada, la falta de garantía de mantenimiento de oferta y las ofertas condicionadas no son subsanables. La omisión del certificado de visita de obra, si corresponde, es causal de rechazo.

El plazo de entrega es según orden de compra, con entrega a pedido en el hospital. El flete y descarga corren por cuenta del adjudicatario.

Los pagos se efectuarán dentro de los sesenta 60 días hábiles de la presentación de la factura, mediante pago electrónico o transferencia bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La garantía de cumplimiento de contrato será igual o superior al diez porciento 10 del monto total adjudicado y debe presentarse dentro de los 7 días hábiles de la notificación de adjudicación.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente, considerando precio, calidad, idoneidad del oferente y otros criterios, no siendo necesariamente la de menor precio.

Se requiere inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores, constancia de inscripción en AFIP y ARBA, y certificado de libre deuda. La falta de estos documentos puede causar el rechazo de la oferta.

Por entrega fuera de término se aplica multa por mora del cero coma tres porciento 0,3 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes cotizados, identificadas con número de licitación, nombre y firma del oferente.

Las impugnaciones a la preadjudicación se pueden formular dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación, requiriendo una garantía del 5% del monto de la oferta impugnada.

La omisión de presentar la cotización, la falta de garantía de mantenimiento de oferta, ofertas condicionadas y la omisión de presentar el certificado de visita de obra son causales de rechazo.

La entrega es a pedido, en el servicio de neonatología prematuros del hospital, en horario de 08:00 a 12:00 hs. El flete y descarga corren por cuenta del adjudicatario. Se cita: el plazo de entrega es seg�n occuando en el pliego de condiciones particulares se prevean entregas parciales.

El pago se efectuará dentro de los 60 días hábiles de la presentación de la factura y documentación requerida, mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se cita: los pagos se efectuar�n dentro de los sesenta 60 d�as h�biles de la presentaci�n de la factura.

Se requiere garantía de cumplimiento de contrato igual o superior al 10% del monto total adjudicado, a presentar dentro de los 7 días hábiles de la notificación de la adjudicación. Se cita: garant�a de cumplimiento del contrato: ser� igual o superior al diez porciento 10 del monto total adjudicado.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente, considerando precio, calidad, idoneidad del oferente, costos asociados y demás condiciones. Se cita: la adjudicaci�n debe realizarse a favor de la oferta m�s conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente.

Se requiere inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia, constancia de inscripción en AFIP y ARBA, y certificado de libre deuda. Se cita: credencial del registro de proveedores de la provincia, vigente o constancia de inicio de tr�mite a la fecha de apertura.

Por entrega fuera de término se aplica multa del 0,3% del valor por cada día hábil de atraso. Por incumplimiento parcial o total, pérdida de la garantía y pago de diferencia de precio. Se cita: multa por mora del cero coma tres porciento 0, 3 del valor de lo satisfecho fuera de t�rmino, por cada d�a h�bil de atraso.

Se deben presentar muestras de los bienes cotizados en el servicio de neonatología, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs, hasta el día 06/11/2027. Se cita: los oferentes deber�n presentar muestras de los bienes o insumos cotizados en el servicio de neonatologia.

El dictamen de preadjudicación se notifica y se puede impugnar dentro de los 3 días desde la notificación. Se cita: formular impugnaciones dentro del plazo de tres 3 d�as desde la notificaci�n.

La falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, la omisión de la cotización debidamente formulada, ofertas condicionadas y la omisión del certificado de visita de obra son causales de rechazo. Se cita: la falta de presentaci�n de la garant�a de mantenimiento de oferta y la omisi�n de la presentaci�n de este requisito ser� causal de rechazo de la oferta.

El plazo de entrega es según orden de compra.

El pago se realizará dentro de los sesenta 60 días hábiles de la presentación de la factura y documentación requerida.

La garantía de mantenimiento de oferta es del cinco porciento 5 del valor total del monto cotizado y la de cumplimiento del contrato será igual o superior al diez porciento 10 del monto total adjudicado.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Se requiere credencial del registro de proveedores de la provincia, vigente o constancia de inicio de trámite a la fecha de apertura.

Por entrega fuera de término se aplicará multa por mora del cero coma tres porciento 0,3 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Los oferentes deberán presentar muestras de los bienes o insumos cotizados.

Las impugnaciones a la preadjudicación se pueden formular dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación.

La omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta y la falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta son causales de rechazo no subsanables.