Licitaciones de Limpieza Terrenos

El plazo de obra es de 90 días corridos.

La obra prevé un anticipo financiero del 20% sin redeterminación de precios.

El sistema de contratación será por ajuste alzado sin precio tope.

Se considera que en su visita al lugar de la obra el contratista ha podido conocer el lugar y el estado de las instalaciones donde se ejecutarán las tareas.

El presupuesto oficial es de ****,40.

El plazo de entrega será de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente al perfeccionamiento de la solicitud de provisión.

El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra.

La garantía sobre los trabajos realizados será de tres (3) meses y sobre repuestos de seis (6) meses.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero.

Podrán contratar con la Administración Nacional los oferentes que cumplan con ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse, encontrarse inscripta en SIPRO y no estar incursa en causales de inhabilidad.

Las penalidades y sanciones se regirán por lo establecidos en el artículo 29 del decreto delegado N° 1023/01, artículos 102 a 110 del reglamento aprobado por el decreto N° 1030/16 y artículo 62 anexo I de la disposición ONC N° 63/16.

Los oferentes interesados a cotizar deberán realizar una visita de observación de los vehículos hasta dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los tres (3) días hábiles de su comunicación.

El no realizar la visita de observación será motivo de desestimación de oferta.

Cada servicio deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco 5 días corridos desde la notificación efectuada por el departamento de suministros. El plazo de cumplimiento del servicio no podrá exceder de 5 días de perfeccionado el documento contractual.

Las facturas deberán ser presentadas por el cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva. Se informa que el organismo es agente de retención de impuesto a las ganancias y IVA.

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta. La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato.

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente. Tipo de adjudicación: adjudicación por renglón.

Para participar, los oferentes deberán estar inscriptos en SIPRO al momento de la adjudicación y no tener deuda en AFIP al momento de la apertura.

En caso de aplicarse penalidades, las mismas serán las descriptas en pliego y normativa vigente.

Los oferentes deberán realizar visita de obra obligatoria al predio. La visita técnica es un requisito de admisibilidad de la oferta.

El plazo de ejecución de obra se establece según lo indicado en las especificaciones técnicas particulares. plazo de ejecuci�n de obra: seg�n lo establecido en las especificaciones t�cnicas particulares.

El pago de los certificados se realizará, como mínimo, a los treinta 30 días hábiles administrativos de la certificación. el pago de los certificados se realizar�, como m�nimo, a los treinta 30 d�as h�biles administrativos de la certificaci�n.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del monto total del contrato. el mantenimiento de la propuesta ser� garantizado con el equivalente del uno por ciento 1 delpresupuesto oficial y deber� afianzar sucumplimiento mediante una garant�a. . . por el cinco por ciento 5 del importe total del contrato.

La evaluación considerará la conveniencia de las ofertas en su conjunto, atendiendo no solo al precio sino también a los aspectos técnicos, antecedentes, capacidad y experiencia. se considerar� en primer t�rmino la conveniencia de las ofertas en suconjunto, atendiendo no solo al precio sino tambi�n a los aspectos t�cnicos, antecedentes, capacidad y experiencia.

Los oferentes deben tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de incorporación. los oferentes deber�n tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro delicitadores de obras p�blicas de la municipalidad de mercedes o haber iniciado el tr�mite deincorporaci�n.

Se aplicarán penalidades por incumplimiento de condiciones contractuales, órdenes de servicio, mora en el inicio de tareas, ausencia del representante técnico, y deficiencias de calidad. la municipalidad podr� imponer penalidades en caso de incumplimiento de las condicionescontractuales y se fija para el presente proceso lassiguientes multas pasibles para el contratista.

La visita al sitio de la obra es obligatoria. adem�s de estudiar exhaustivamente la documentaci�n licitatoria, es obligaci�n del oferenterecoger en el lugar de la obra toda la informaci�n complementaria.

Las impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicaci�n, �stas ser�nresueltas en el mismo acto que disponga la adjudicaci�n.

Las ofertas podrán ser rechazadas por ser realizadas por personas inhábiles, falta de documentación, enmiendas no salvadas, sobre abierto, connivencia entre empresas, o si se apartan de las disposiciones del pliego. podr�n ser causal de rechazo de las ofertas: a. la oferta realizada por una persona inh�bil. . . .

El presupuesto oficial asciende a la suma de ****,00. el presupuesto oficial asciende a la suma de ****, 00 pesos.