Licita Ya utiliza cookies para prestar un servicio individualizado y cuidar la privacidad y protección de los datos compartidos.
Al navegar por este sitio, entendemos que acepta los términos de nuestra Política de Privacidad.
Licitaciones de Concesionaria
Licitaciones de distintos portales, alertas por correo, filtros e IA para reducir búsqueda manual
Vea también
90% recomienda Licita Ya (1098 usuarios reales, 23/09/2026).Metodología
Última actualización: 15/08/2026.
23/07/2026 - ARGENTINA | Buenos Aires | PUERTO BELGRANO NAVAL BASE
Adquisicion servicio mantenimiento programado toyota hilux pat. Ah541wg ( apca)
Servicio de mantenimiento programado para vehículo oficial Toyota Hilux patente AH541WG. Mantenimiento programado para vehículo oficial Toyota Hilux patente AH541WG según fabricante en concesionaria oficial de los **** km, **** km, **** km y **** km.
AI helper
Licitación privada para servicio de mantenimiento programado de vehículo oficial Toyota Hilux patente AH541WG. Modalidad: Orden de compra abierta. Duración del contrato: 12 meses. Las ofertas se presentan electrónicamente a través de la plataforma Comprar. gob. ar. Se requiere inscripción en el sistema SIPRO. La apertura de ofertas es el 4 de agosto de 2026. Se exige garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total.
La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta. la garant�a de mantenimiento de oferta debe ser del 5, 00 sobre el monto total de la oferta.
La oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Los oferentes deberán estar inscriptos y con los datos actualizados en el sistema SIPRO. ser� requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluaci�n de las ofertas.
El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. el dictamen de evaluaci�n de las ofertas podr� ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los tres 3 d�as h�biles administrativos subsiguientes al d�a de su notificaci�n.
Aceite Y Mano De Obra Para Camioneta Renault Alaskan Modelo 2022. El Servicio Debe Ser Realizado Por Concesionaria Oficial Para Mantener La Garantia De Fabrica. Se Requiere Presentacion De Documentacion Fiscal
4 serv. De mantenimiento( incluye cambio de filtros, aceite y mano de obra) p/movil n 106- spps
Servicio de mantenimiento para vehículo oficial 1 unidad Servicio de mantenimiento incluye cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de habitaculo, control de aire acondicionado, aceite, filtros y mano de obra.
AI helper
El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta llama a Adjudicación Simple para la adquisición de un servicio de mantenimiento para la camioneta Renault Alaskan modelo 2022. El servicio incluye cambio de filtros (aire, aceite, combustible, habitáculo), control de aire acondicionado, aceite y mano de obra. Debe ser realizado por la concesionaria oficial de Renault para mantener la garantía de fábrica. Documentación requerida: - Oferta en formulario de cotización o del oferente. - Fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente en el Registro de Contratistas de la Provincia. - Fotocopia simple de constancia de regularización fiscal F. 500 y/o F. 500a o constancia de nivel de riesgo sin riesgo vigentes. - Declaración jurada (Anexo II) fijando domicilio legal en la ciudad de Salta. - Toda la documentación debe estar firmada en todas sus fojas. Garantías: - Garantía de mantenimiento de oferta: 5% del monto de la oferta. - Garantía de adjudicación: 10% del valor total del monto adjudicado. Plazos: - Apertura de ofertas: 30 de marzo de 2026, a las 10:00 hs. - Mantenimiento de ofertas: 30 días desde la apertura, prorrogable automáticamente hasta la adjudicación. - Plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. - Plazo de presentación de observaciones: 48 horas a partir de la notificación. Forma de pago: - El compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados. Se realizarán las retenciones tributarias correspondientes. Penalidades: - Multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada 10 días hábiles de atraso. - Ejecución de multa o monto equivalente a la garantía de adjudicación en caso de no retirar la orden de compra dentro de los 4 días de emitida. - Efectivización de la garantía de adjudicación en caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario. Criterios de evaluación: Calidad, precio, plazo de entrega, forma y lugar de entrega, y otros.
El pliego indica que el plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.
El pliego establece que El compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados en la presente contratación.
El pliego especifica que la Garantía de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. Garantía de la adjudicación: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.
Los factores para evaluar las ofertas son: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.
Los interesados deben presentar fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente, expedido por el registro de contratistas de la provincia y fotocopia simple de constancia de regularización fiscal f. 500 yo f. 500a o constancia de nivel de riesgo sin riesgo vigentes emitidos por la dirección gral. de rentas de salta.
El pliego detalla que se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atráso fracción mayor de cinco 5 días hábiles.
El pliego indica que se deberá especificar la marca, en el caso de ser necesario la comisión de preadjudicacion, solicitará muestra del producto cotizado.
El pliego señala que las observaciones realizadas en acta de apertura o solicitud de documentación pertinente, tendrán un plazo de presentación de 48 horas a partir de su notificación.
4 servicio de mantenimiento ( incluye cambio de filtros, aceite y mano de obra) p/movil n 106- spps
la adquisición de 4 servicio de mantenimiento incluye cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de habitaculo, control de aire acondicioando, aceite y mano de obra, para movil n 106 camioneta renault alaskan modelo 2022 dominio af328sk, destinado a dirección general, dependiente del s. p. p. s. servicio de mantenimiento incluye cambio de filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de habitaculo, control de aire acondicionado, aceite, filtros y mano de obra.
AI helper
El llamado tiene por objeto la adquisición de servicio de mantenimiento para una camioneta Renault. La apertura es el 26 de marzo de 2026 a las 12:00. La entrega es en División Economato, Salta Capital, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00. Se requiere muestra del producto cotizado. El plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. El compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura.
El pliego indica que el plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.
El pliego indica que el compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura.
El pliego indica que garantía de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garantía de la adjudicación: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.
El pliego indica que los factores para evaluar las ofertas, son los siguientes: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.
El pliego indica que se debe presentar fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente, expedido por el registro de contratistas de la provincia.
El pliego indica que se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atráso fracción mayor de cinco 5 días hábiles.
El pliego indica que se deberá especificar la marca, en el caso de ser necesario la comisión de preadjudicacion, solicitará muestra del producto cotizado.
4 serv. Mantenimiento( incluye cambios de aceite y filtros), p/movil n 112 mini bus mercedes benz ucn 5
la adquisición de 4 servicio de mantenimiento incluye cambios de aceite y filtros, para movil n112 mini bus mercedes benz sprinter 414 cdi modelo 2024 dominio ag886uw afectado a ucn5, dependiente del s. p. p. s.
AI helper
El aviso solicita la adquisición de un servicio de mantenimiento para un minibús Mercedes Benz. La apertura es el 06/03/2026 a las 11:00. La entrega es en 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. Se requiere muestra del producto cotizado. El plazo de entrega es de 48 horas. El pago se realizará el mes siguiente a la conformación de la factura.
El pliego indica que el plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.
El pliego indica que el compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente al de la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados en la presente contratación.
El pliego indica que garantía de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garantía de la adjudicación: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.
El pliego indica que los criterios para evaluar las ofertas, son los siguientes: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.
El pliego indica que se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atrasofracciónmayor de cinco 5 días hábiles.
El pliego indica que se deberá especificar la marca, en el caso de ser necesario la comisión de preadjudicación, solicitará muestra del producto cotizado.
4 serv. De mantenimiento( incluye cambios de aceite y filtros), p/movil n 112 mini bus mercedes benz
la adquisición de 4 servicio de mantenimiento incluye cambios de aceite y filtros, para movil n112 mini bus mercedes benz sprinter 414 cdi modelo 2024 dominio ag886uw afectado a ucn5, dependiente del s. p. p. s. servicio de mantenimiento incluye cambio de aceite y filtros
AI helper
El llamado tiene por objeto la adquisición de servicio de mantenimiento. La apertura es el 18 de febrero de 2026 a las 11:00. La forma de presentación es en sistema electrónico Salta Compras. Se requiere certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Provincia. La garantía de mantenimiento de oferta es el 5% del monto de la oferta y la garantía de adjudicación es el 10% del valor total adjudicado. El plazo de entrega es de 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra. La factura se debe confeccionar en concordancia con la oferta, en pesos de curso legal. El compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente a la conformación de la factura.
El pliego indica que el plazo de entrega: 48 horas a partir de la recepción de la orden de compra.
El pliego indica que el compromiso de pago tendrá como vencimiento el mes siguiente a la conformación de la factura, previa recepción definitiva de los elementos solicitados en la presente contratación, de acuerdo al cronograma de pagos establecidos por la secretaría de finanzas del ministerio de economía y servicios públicos para éste organismo.
El pliego indica que garantía de mantenimiento de oferta: el cinco por ciento 5 del monto de la oferta. garantía de la adjudicación: el 10 por ciento 10 del valor total del monto adjudicado.
El pliego indica que los criterios para evaluar las ofertas, son los siguientes: calidad precio plazo de entrega forma y lugar de entrega otras.
El pliego indica que se requiere fotocopia simple del certificado oficial de inscripción definitivo vigente, expedido por el registro de contratistas de la provincia.
El pliego indica que se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entrega dos fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atrasofracciónmayor de cinco 5 días hábiles.
El pliego indica que se deberá especificar la marca, en el caso de ser necesario la comisión de preadjudicación, solicitará muestra del producto cotizado.
Licita Ya es un buscador de licitaciones públicas para Argentina. Monitoreamos portales oficiales, reunimos oportunidades en el sitio y enviamos alertas por correo para que no dependas de revisar todo manualmente.
Porque vender al Estado exige revisar distintas jurisdicciones, portales y rutinas. Licita Ya ayuda a centralizar oportunidades, reducir tiempo de búsqueda y priorizar lo que combina con tus productos o servicios.
Ingresás tu correo y activás la prueba. Durante 14 días podés usar las funciones principales. Al finalizar, si no te suscribís en /subscription.php, el listado queda limitado y no se realiza ningún cobro automático.
Primero agregás palabras clave relacionadas con lo que vendés. Después podés ajustar regiones, horarios y estilo de correo en configuraciones. Así recibís novedades sin hacer una revisión manual continua.
Siempre que sea posible, sí. En algunos casos el portal oficial exige inicio de sesión o no permite enlace directo; en esas situaciones indicamos la página oficial del proceso para que puedas acceder al pliego.
Sí. En el panel podés filtrar por provincia/municipio, modalidad, fechas y rangos de valores. Eso ayuda a reducir ruido y enfocarte en oportunidades más relevantes.
Sí. Tras registrarte podés cambiar al mapa en el panel y ver licitaciones por ubicación.
La IA puede equivocarse. Su función es aumentar las chances de encontrar oportunidades relacionadas con lo que vendés, incluso cuando el texto no coincide exactamente. Para mejorar la relevancia, agregá términos específicos y ajustá o eliminá palabras que generen ruido.
Sí. Podés consultar licitaciones vía API. La documentación está en /api_integration.php. Es útil para CRM, BI, automatizaciones y flujos internos.
En configuraciones podés pausar alertas o cambiar los horarios de envío. Si querés eliminar tu cuenta, solo tenés que avisarnos. Durante la prueba gratis no hay cobro automático.
Monitoreamos diariamente portales oficiales a nivel nacional, provincial y municipal. Las licitaciones ingresan al sistema cuando se detectan en el portal de origen.
Planes desde $ 70.600,00 por mes, con opciones para distintas necesidades y períodos. Empezá con la prueba gratis y evaluá los resultados antes de contratar, sin cobros automáticos.
Buscá un término, activá alertas por correo, abrí el pliego o la página oficial y filtrá por región, modalidad y valor.
Transcripción
Te damos la bienvenida a Licita Ya.
Encontrar licitaciones públicas es importante. Pero lo que realmente hace la diferencia es identificar rápido cuáles oportunidades coinciden con lo que vende tu empresa.
Para empezar, ingresa algunas palabras clave que describan tus productos o servicios. Licita Ya muestra licitaciones relevantes, destaca tus palabras clave y organiza todo por fecha.
La búsqueda inteligente ya viene activada y usa inteligencia artificial para ampliar tus resultados, incluso cuando la licitación usa palabras diferentes a las que buscaste.
En cada licitación, puedes ver un resumen, acceder a los documentos, marcarla como favorita, agregar notas privadas, descartar lo que no te interesa o verla en el mapa.
También puedes usar filtros, hacer búsquedas y explorar nuevas oportunidades con facilidad.
Empieza ahora con Licita Ya. Es rápido, práctico y puedes probarlo gratis.
Asistente IA
Pregúntame sobre la licitación...
Cargando resumen...
Metodología
Encuesta no asistida con 1098 usuarios activos, recopilada hasta 23/09/2026.
Pregunta única: "¿Recomendarías nuestros servicios a un amigo o colega?" - 90% respondieron "sí".
El chat con la IA es exclusivo para cuentas registradas. Activa tu prueba gratis y desbloquea el chat ahora.
Prueba las funciones de IA en acción. Inicia tu prueba gratis para habilitar el chat.
