Licitaciones de Ingenieria Control

El plazo de la contratación es de 365 días corridos, contados a partir de la firma del acta de replanteo de la obra. Según el texto: el plazo de la contratación será de trescientos sesenta y cinco 365 días corridos, contados a partir de la fecha de firma del acta de replanteo de la obra.

El servicio se prestará desde la fecha de la orden de inicio hasta el 28 de febrero 2027, o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero. Las fechas de aplicación son tentativas y podrán ajustarse según fenología del cultivo y condiciones meteorológicas.

La municipalidad abonará el aporte municipal (50% de la superficie certificada) con las certificaciones de cada listado definitivo. El beneficiario abona su contraparte (50%) directamente al contratista. Se certificará únicamente la superficie efectivamente tratada y documentada.

El contratista deberá cumplir con la ley provincial N° **** de productos fitosanitarios, regulaciones de la ANAC para operación de RPA (RAAC parte 100), ley nacional N° **** de gestión de envases vacíos, y registro de productos ante el SENASA.

Se considerarán incumplimientos: aplicar fuera de los parámetros del artículo 16, incumplir plazos del cronograma, cobrar montos distintos a la contraparte, no entregar documentación en término, abandonar envases, operar sin habilitación, aplicar en zonas de exclusión, iniciar sin calibración aprobada, entre otros.

No alcanzar la cobertura mínima de 50 impactos por cm² en tarjetas hidrosensibles, no presentar calibración aprobada antes de iniciar aplicaciones, no contar con stock certificado del producto principal para al menos el 40% de la superficie estimada, o no cumplir con los requisitos de documentación técnica.

El presupuesto oficial es de **** pesos (ochenta millones), IVA incluido. El precio unitario oficial de referencia es de **** por hectárea, IVA incluido, por una aplicación.

El plazo de entrega es de diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación, salvo que se requiera un plazo especial que deberá ser expresado por el oferente.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la CBU del adjudicatario informada al Registro Único de Proveedores del Estado, previa presentación de factura y documentación requerida.

La garantía mínima de los bienes es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepción, durante la cual el adjudicatario debe reemplazar o reparar cualquier bien con fallas sin costo adicional.

La adjudicación será por renglón, considerando las ofertas más convenientes para el ministerio, bajo criterios directamente vinculados al objeto del contrato tales como precio, la calidad del servicio, capacidad técnica, experiencia del oferente.

Se aplican multas por incumplimiento: 0,15 por cada día de atraso los primeros 30 días, y pasados los treinta (30) días se aplica multa del 1% sobre el valor incumplido por cada día de atraso.

Las impugnaciones deben cumplir con lo establecido en el artículo 37° del pliego de bases y condiciones generales, y para la impugnación del inciso 1 se debe constituir una garantía del tres por ciento (3%) del monto de la oferta impugnada.

El desistimiento de la oferta antes de la expiración del plazo de mantenimiento implica la pérdida de la garantía constituida. La falta de presentación del mantenimiento de la oferta implica que deje de ser considerada en el procedimiento.

El presupuesto oficial es de pesos veintiún millones cien mil con 00/100 ****,00.

El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días, contados desde el inicio de la prestación, y finalizará con la presentación del informe final, conforme a los términos establecidos en las ET. La prestación deberá iniciarse dentro de los diez (10) días contados a partir de la notificación de la orden de compra.

El HBE pagará sus obligaciones conforme los treinta (30) días corridos, a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la factura, previa validación del HBE del servicio prestado. Se debe enviar documentación a pagoproveedores@hbeecheverria. ar.

Garantía de mantenimiento de oferta: 5% del valor total del monto cotizado. Garantía de cumplimiento del contrato: igual o superior al 10% del monto total adjudicado, a presentar dentro de los 5 días hábiles de notificada la adjudicación. Garantía de impugnación a la preadjudicación: 3% del monto de la oferta.

Los oferentes deben presentar constancia vigente de inscripción en ARCA e ingresos brutos o convenio multilateral, estatutos sociales, DDJJ de aptitud para contratar (Anexo V), y constancia de inscripción en el registro de proveedores del HBE, estado nacional, provincia de Buenos Aires o municipio de Esteban Echeverría.

Las penalidades, sanciones y resolución del contrato se ajustarán a las condiciones establecidas en el reglamento de compras y contrataciones del HBE y el PBCG.

La visita se podrá realizar únicamente el día 3 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, pasado dicho horario no se receptarán nuevas visitas a las instalaciones, sin excepción. La constancia de visita (Anexo VII) debe integrarse obligatoriamente a la oferta.

El dictamen de preadjudicación se notificará a los oferentes para formular impugnaciones dentro del plazo y forma previstas por el artículo 63 del reglamento de compras y contrataciones del HBE. Debe integrarse la garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta.

La no presentación de la garantía de mantenimiento de oferta dará lugar a la inadmisibilidad de la misma. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del oferente sin más trámite. Se desestimarán ofertas con participación en más de una oferta o simulación de competencia.

El presupuesto estimado es de ****,00.

El plazo de vigencia de la contratación será de 30 días corridos, contados a partir del perfeccionamiento del documento contractual. La fecha de inicio es a partir del perfeccionamiento del documento contractual y dentro de los treinta (30) días corridos.

El pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUTE) mediante acreditaciones en cuentas bancarias, en moneda nacional. Se aplica el artículo 91 del reglamento del régimen de contrataciones.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total de la cotización y garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto total adjudicado. La garantía técnica tendrá una vigencia mínima de 12 meses.

Se adjudicará la oferta que resulte ser la de menor precio total a similar calidad del productoservicio ofrecido, siempre que los antecedentes del oferente sean satisfactorios.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y contar con el certificado de habilidad fiscal. No podrán resultar adjudicatarios quienes estén en el REPsal.

Las penalidades incluyen pérdida de garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato, multa por mora, rescisión por culpa y extinción automática de la contratación por cesión no autorizada.

La visita de obra es obligatoria. Debe realizarse hasta 1 día hábil antes de la apertura, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 en el Apostadero Naval Buenos Aires. en caso no realizar vista de obra, la oferta será desestimada.

La impugnación al dictamen de evaluación de ofertas puede realizarse en el plazo de 3 días hábiles de su difusión en comprar. gob. ar, integrando una garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas serán desestimadas. También se desestimarán las que no presenten la garantía de mantenimiento de oferta, no realicen la visita de obra o no coticen todos los renglones.