Licitaciones de Compactacion

El plazo de entrega de los productos será de diez 10 días hábiles luego de su adjudicación, coordinado con el área correspondiente su entrega. de diez 10 días hábiles luego de su adjudicación

El pago será entendido contra entrega de la tosca. El pago será entendido contra entrega de la tosca.

El oferente garantizará la propuesta por el valor del 5 por ciento del importe total cotizado. La garantía de cumplimiento de adjudicación deberá ser del 10% sobre el valor total de la adjudicación. el oferente garantizará la propuesta por el valor del 5 por ciento del importe total cotizado.

Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiera dos o más igualmente ventajosas, se llamará a mejoras de precios entre ellas. se llamará a mejoras de precios entre ellas.

Se requiere constancia de inscripción del proveedor en el registro de esta municipalidad. constancia de inscripción del proveedor en el registro de esta municipalidad.

Por desistimiento total o parcial de la oferta, pérdida proporcional o total de la garantía. Por no cumplimiento con el plazo de entrega, multa diaria del 0. 25% del valor. Por incumplimiento total o parcial del contrato, pérdida de la garantía y diferencias de precios. se aplicará los artículos 87, 88 y 89 del reglamento de compras

La municipalidad rechazará toda oferta cuando se compruebe que la misma persona se encuentra interesada en dos o más ofertas, o que exista acuerdo entre dos o más oferentes. Quienes resultaren inculpados perderán la garantía de oferta y se harán pasibles de sanciones. la municipalidad rechazara toda oferta, cuando se compruebe que la misma persona se encuentra interesada en dos o más ofertas

El plazo de obra es de 90 días corridos.

El pago de los certificados se realizará, como mínimo, a los treinta 30 días hábiles administrativos de la certificación. El pago de los certificados se realizará, como mínimo, a los treinta 30 días hábiles administrativos de la certificación.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del monto total del contrato. el oferente deber� integrar una garant�a de oferta, correspondiente al uno por ciento 1 del presupuesto oficial y, en caso de resultar adjudicado, de contrato, correspondiente al cinco por ciento 5 del monto del contrato

La adjudicación se basará en la oferta más conveniente, considerando aspectos técnicos, antecedentes, capacidad y experiencia, además del precio. se considerar� en primer t�rmino la conveniencia de las ofertas en su conjunto, atendiendo no solo al precio sino tambi�n a los aspectos t�cnicos, antecedentes, capacidad y experiencia

Los oferentes deben tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de incorporación. Los oferentes deber�n tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro delicitadores de obras p�blicas de la municipalidad de mercedes

Se aplicarán penalidades por incumplimiento de condiciones contractuales, órdenes de servicio, mora en el inicio de tareas, ausencia del representante técnico, y por no atender defectos observados. la municipalidad podr� imponer penalidades en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales

La visita al sitio de la obra es obligatoria. adem�s de estudiar exhaustivamente la documentaci�n licitatoria, es obligaci�n del oferenterecoger en el lugar de la obra toda la informaci�n complementaria

Las impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicaci�n, �stas ser�nresueltas en el mismo acto que disponga la adjudicaci�n.

Las ofertas podrán ser rechazadas por falta de formulario de cotización, enmiendas no salvadas, sobre abierto, connivencia entre empresas, o si se apartan de las disposiciones del pliego. podr�n ser causal de rechazo de las ofertas: a. la oferta realizada por una persona inh�bil. . . b. la falta de formulario o planilla de cotizaci�n oficial

El presupuesto oficial asciende a la suma de ****,00. el presupuesto oficial asciende a la suma de 119, 158, **** pesos

El plazo de entrega es de quince 15 días hábiles, o el que se fije en la planilla de especificaciones técnicas propuesta, prevaleciendo esta última. El oferente podrá establecer un plazo distinto al mencionado.

El pago correspondiente se realizará en pesos argentinos, salvo en el caso de donde se fijen cláusulas especiales en contraposición, las cuales prevalecerán sobre el presente pliego. El pago de las facturas será contra entrega, o el que se fije en la planilla de especificaciones técnicas propuesta, prevaleciendo esta última.

La presentación de la oferta sin especificaciones al respecto, significará que el proponente garantiza los elementos ofertados contra toda falla de material yo defecto de fabricación por el término de un 1 año a contar de la fecha de conformidad, o el que se fije en la planilla de especificaciones técnicas propuesta, prevaleciendo esta última.

La comisión evaluadora, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y cláusulas especiales en caso de corresponder que rigen el presente llamado, tomará en cuenta la calidad, precio, capacidad del oferente y plazo de entrega.

Se aplicará una multa del cero coma cero cinco 0, 05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

Cuando se soliciten muestras su entrega se efectuará en la dirección de compras y contrataciones. Estas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días de su comunicación.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas humanas yo jurídicas que no estuvieran incorporadas en el sistema de información de proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

El plazo de ejecución de obra se establece según lo indicado en las especificaciones técnicas particulares. plazo de ejecuci�n de obra: seg�n lo establecido en las especificaciones t�cnicas particulares.

El pago de los certificados se realizará, como mínimo, a los treinta 30 días hábiles administrativos de la certificación. el pago de los certificados se realizar�, como m�nimo, a los treinta 30 d�as h�biles administrativos de la certificaci�n.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial y una garantía de cumplimiento de contrato del 5% del monto total del contrato. el mantenimiento de la propuesta ser� garantizado con el equivalente del uno por ciento 1 delpresupuesto oficial y deber� afianzar sucumplimiento mediante una garant�a. . . por el cinco por ciento 5 del importe total del contrato.

La evaluación considerará la conveniencia de las ofertas en su conjunto, atendiendo no solo al precio sino también a los aspectos técnicos, antecedentes, capacidad y experiencia. se considerar� en primer t�rmino la conveniencia de las ofertas en suconjunto, atendiendo no solo al precio sino tambi�n a los aspectos t�cnicos, antecedentes, capacidad y experiencia.

Los oferentes deben tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro de licitadores de obras públicas de la Municipalidad de Mercedes o haber iniciado el trámite de incorporación. los oferentes deber�n tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el registro delicitadores de obras p�blicas de la municipalidad de mercedes o haber iniciado el tr�mite deincorporaci�n.

Se aplicarán penalidades por incumplimiento de condiciones contractuales, órdenes de servicio, mora en el inicio de tareas, ausencia del representante técnico, y deficiencias de calidad. la municipalidad podr� imponer penalidades en caso de incumplimiento de las condicionescontractuales y se fija para el presente proceso lassiguientes multas pasibles para el contratista.

La visita al sitio de la obra es obligatoria. adem�s de estudiar exhaustivamente la documentaci�n licitatoria, es obligaci�n del oferenterecoger en el lugar de la obra toda la informaci�n complementaria.

Las impugnaciones contra el dictamen de preadjudicación serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de preadjudicaci�n, �stas ser�nresueltas en el mismo acto que disponga la adjudicaci�n.

Las ofertas podrán ser rechazadas por ser realizadas por personas inhábiles, falta de documentación, enmiendas no salvadas, sobre abierto, connivencia entre empresas, o si se apartan de las disposiciones del pliego. podr�n ser causal de rechazo de las ofertas: a. la oferta realizada por una persona inh�bil. . . .

El presupuesto oficial asciende a la suma de ****,00. el presupuesto oficial asciende a la suma de ****, 00 pesos.

rescientos tres millones con cero centavos: ****