Licitaciones de Cerveza

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del uno por ciento 1 sobre el monto total de la oferta presentada y garantía de cumplimiento de contrato del res por ciento 3 del monto total del contrato.

La cotización y adjudicación es por cantidad de renglón: parcial.

Se requiere garantía de impugnación a la preadjudicación del res por ciento 3 del monto de la oferta.

La entrega será mensual en diversas dependencias, con plazos aproximados de treinta 30 días entre cada una de ellas, a partir del día hábil inmediato al del perfeccionamiento del contrato. el plazo máximo de entrega es el especificado en cada solicitud de provisión

La forma de pago se cumplirá de acuerdo a la resolución n **** de la secretaría de hacienda del entonces ministerio de economía y obras y servicios públicos y sus modificaciones, a través de la cuenta única del tesoro del estado nacional cut, y art. 92 del decreto **** plazo para el pago será de acuerdo al art. 91 del decreto ****

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta y garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta del renglón. No se requiere garantía de cumplimiento de contrato. la garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5, 00 sobre el monto total de la oferta

La adjudicación se realizará de forma total, considerando la oferta más conveniente en función de la mejor calidad proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, priorizando la mejor relación precio-calidad. el organismo entiende como oferta más conveniente a aquella que permita adquirir los productos con la mejor calidad proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible

Los interesados deberán realizar la inscripción al sistema de información de proveedores (sipro) de acuerdo a lo prescrito en la disposición onc no **** interesados deberán realizar la inscripción al sistema de información de proveedores de acuerdo a lo prescrito en la disposición onc no ****

Se aplicará una multa por mora equivalente al 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de retraso, hasta un tope máximo del 10% del total del renglón afectado. se aplicará de manera automática una multa por mora equivalente al cero coma cero cinco por ciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de retraso

La falta de vigencia o inexistencia de registros sanitarios (renspa, dtve, rne, rnpa) al momento de la evaluación será causal de desestimación. La omisión de información esencial en la oferta también será causa de desestimación. la falta de vigencia o la inexistencia de dichos registros vigentes al momento de la evaluación será causal de desestimación de la oferta

El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra o hasta el máximo de unidades detallado en el anexo 5, lo que ocurra primero. ciento cincuenta 150 días corridos contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra plazo de duración del contrato: contrato o hasta el máximo de unidades detallado en el anexo 5 del presente pbycp, lo que antes suceda.

Los pagos se efectuarán conforme a las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n **** y en el art 57 del pubcg. Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de econom�a y obras y servicios p�blicos de la naci�n y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n **** y en el art 57 del pubcg incluido en el anexo i de la disposici�n n **** del ministerio de modernizaci�n.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado y garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta. la garant�a de mantenimiento de oferta deber� acompa�ar a la oferta y esta obligado a subirla al sitema comprar deber� coincidir �ntegramente con la presentada en soporte f�sico en caso que la garant�a pagare que se encuentre subida al sistema comprar, sea distinta a la que presente f�sicamente, quedara desetimada la oferta y la garant�a de impugnaci�n a la evaluaci�n deber ser del tres por ciento 3 del monto de la oferta del rengl�n o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, considerando precio, cumplimiento de especificaciones técnicas, antecedentes de cumplimiento contractual y capacidad logística. la adjudicaci�n ser� por la totalidad de renglones a un solo proveedor, siempre que se ajuste a las condiciones y exi gencias establecidas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. prevalecer� aquel oferente que cotice la totalidad de los renglones por sobre aquel oferente que no cotice la totali dad de los renglones.

Los oferentes deben estar habilitados para contratar y cumplir con los requisitos administrativos, económicos y técnicos especificados en el pliego. Se requiere carnet de manipulador de alimentos y registro nacional o municipal de establecimientos alimentarios. el oferente deber� presentar, junto con la oferta, un listado detallado de todo el personal que estar� involucrado en la manipulaci�n de los alimentos ofertados, incluyendo sus nombres completos, dni y escaneo del carnet de mani pulador de alimentos en cumplimiento a la normativa citada en el p�rrafo an terior.

Se aplicará una multa por mora del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. las pr�rrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinar�n en todos los casos la aplicaci�n de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. dicha multa ser� del cero coma cero cinco porciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera del t�rmino por cada d�a h�bil de atraso.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes al día de su notificación. el dictamen de evaluaci�n de las ofertas podr� ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los tres 3 d�as habiles subsiguientes al d�a de su notificaci�n.

Las ofertas serán desestimadas si contienen documentación falsa, son formuladas por personas no habilitadas, el precio es vil o no serio, tienen tachaduras o enmiendas esenciales, contienen condicionamientos o cláusulas contradictorias, o si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta. ser� desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanaci�n, en los siguientes supuestos: a. cuando contenga documentaci�n o informaci�n falsa o adulterada.

El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra o hasta el máximo de unidades detallado en el anexo 5, lo que ocurra primero. ciento cincuenta 150 días corridos contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra plazo de duración del contrato: contrato o hasta el máximo de unidades detallado en el anexo 5 del presente pbycp, lo que antes suceda.

Los pagos se efectuarán conforme a las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n **** y en el art 57 del pubcg. Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de econom�a y obras y servicios p�blicos de la naci�n y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n **** y en el art 57 del pubcg incluido en el anexo i de la disposici�n n **** del ministerio de modernizaci�n.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado y garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta. la garant�a de mantenimiento de oferta deber� acompa�ar a la oferta y esta obligado a subirla al sitema comprar deber� coincidir �ntegramente con la presentada en soporte f�sico en caso que la garant�a pagare que se encuentre subida al sistema comprar, sea distinta a la que presente f�sicamente, quedara desetimada la oferta y la garant�a de impugnaci�n a la evaluaci�n deber ser del tres por ciento 3 del monto de la oferta del rengl�n o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, considerando precio, cumplimiento de especificaciones técnicas, antecedentes de cumplimiento contractual y capacidad logística. la adjudicaci�n ser� por la totalidad de renglones a un solo proveedor, siempre que se ajuste a las condiciones y exi gencias establecidas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. prevalecer� aquel oferente que cotice la totalidad de los renglones por sobre aquel oferente que no cotice la totali dad de los renglones.

Los oferentes deben estar habilitados para contratar y cumplir con los requisitos administrativos, económicos y técnicos especificados en el pliego. Se requiere carnet de manipulador de alimentos y registro nacional o municipal de establecimientos alimentarios. el oferente deber� presentar, junto con la oferta, un listado detallado de todo el personal que estar� involucrado en la manipulaci�n de los alimentos ofertados, incluyendo sus nombres completos, dni y escaneo del carnet de mani pulador de alimentos en cumplimiento a la normativa citada en el p�rrafo an terior.

Se aplicará una multa por mora del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. las pr�rrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinar�n en todos los casos la aplicaci�n de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. dicha multa ser� del cero coma cero cinco porciento 0, 05 del valor de lo satisfecho fuera del t�rmino por cada d�a h�bil de atraso.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes al día de su notificación. el dictamen de evaluaci�n de las ofertas podr� ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los tres 3 d�as habiles subsiguientes al d�a de su notificaci�n.

Las ofertas serán desestimadas si contienen documentación falsa, son formuladas por personas no habilitadas, el precio es vil o no serio, tienen tachaduras o enmiendas esenciales, contienen condicionamientos o cláusulas contradictorias, o si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta. ser� desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanaci�n, en los siguientes supuestos: a. cuando contenga documentaci�n o informaci�n falsa o adulterada.