Licitaciones de Ducto

El plazo de entrega es de 10 dias corridos de recibida la orden de compra, segun el pliego: plazo de entrega: dentro de los 10 dias corridos de recibida la orden de compra.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, dentro de los 10 dias habiles de la presentacion de la factura: los pagos se efectivizarán. . . mediante pago electrónico a través de interdépositos o transferencias bancarias.

Se requiere garantia de mantenimiento de oferta del 5% del monto cotizado y garantia de cumplimiento de contrato del 10% del monto total adjudicado: garantía de mantenimiento de oferta: debe ser del cinco porciento 5 del valor total del monto cotizado y garantía de cumplimiento del contrato: será igual o superior al diez porciento 10 del monto total adjudicado.

La adjudicacion se realiza a favor de la oferta mas conveniente, considerando precio, calidad, idoneidad y otros criterios: la adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente.

Se requiere inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires, constancia de inscripcion en AFIP y ARBA, y certificado de deudores morosos: credencial del registro de proveedores de la provincia, vigente o constancia de inicio de trámite a la fecha de apertura.

Por entrega fuera de termino se aplica multa del 0,3% del valor por dia habil de atraso: multa por mora del cero coma tres porciento 0, 3 del valor de lo satisfecho fuera de término, por cada día hábil de atraso.

Se exige presentacion de muestras de los bienes cotizados: los oferentes deberán presentar muestras de los bienes o insumos cotizados.

Las impugnaciones a la preadjudicacion deben presentarse dentro de los 3 dias desde la notificacion: formular impugnaciones dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación.

La no presentacion fisica de la oferta economica, la falta de garantia de mantenimiento de oferta y la omision de la cotizacion debidamente formulada son causales de rechazo: la no presentación física será causal de rechazo y la falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.

El presupuesto estimado es de ****,00: presupuesto estimado: ****, 00.

El plazo de vigencia del contrato es de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la notificación de la orden de compra. sesenta 60 días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación fehaciente por la armada de la respectiva orden de compra.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total, garantía de cumplimiento de contrato del 10% y garantía técnica con plazo no inferior a 2 años. garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido. . . equivaldrá al cinco por ciento 5 del monto total de la oferta.

Se adjudicará a la oferta más conveniente para la Armada, considerando precio, calidad del servicio, idoneidad del oferente y cumplimiento de especificaciones técnicas. se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio la calidad del servicio en proceso de contratación la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los oferentes deben estar preinscriptos en SIPRO y mantener actualizada la información. será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en sipro.

La visita es imprescindible y obligatoria, debe realizarse en la Base Naval Puerto Belgrano, coordinando con al menos 2 días hábiles de antelación. resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación. . . la visita mencionada se deberá realizar en la base naval puerto belgrano.

No es de aplicación. muestra. no es de aplicación.

El dictamen de evaluación puede impugnarse dentro de los 3 días hábiles administrativos siguientes a su notificación. podrá ser impugnado. . . dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas serán desestimadas. También se desestimarán las que omitan el certificado de visita o la garantía de mantenimiento de oferta. las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas. . . serán desestimadas sin reclamo alguno.

Se fija el plazo de ejecución de la obra en treinta y seis 36 meses corridos.

El certificado de habilitación asignado por el consejo de obras públicas de río negro necesario para la presentación de las ofertas, deberá cumplir con una capacidad libre anual requerida no inferior a pesos dos mil cincuenta y siete millones setecientos veintisiete mil novecientos veinte con cincuenta y seiscenatvos ****, 56.

El presupuesto oficial asciende a la seis mil ciento setenta y tres millones ciento ochenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos con sesentay ocho centavos ****, 68 iva incluido.

Los bienes deben ser entregados en quince 15 días corridos a partir de la emisión de la solicitud de provisión.

El pago se efectuará a través de la cuenta única del tesoro del estado nacional cute, mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro.

La participación implica que los oferentes garantizan los productos por un período de doce 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes.

Se adjudicará la oferta que resulte ser la de menor precio por renglón a similar calidad del servicio ofrecido.

Los oferentes deben estar inscriptos en el sipro y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación.

Las penalidades incluyen la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato.

Se requiere que el adjudicatario realice visita de obra para tomar las medidas correctas.

No aplica.

Los oferentes pueden concretar dicha impugnación en el plazo de tres 3 días hábiles de su difusión en el sitio https:comprar. gob. ar.

La omisión de la agregación con la oferta pertinente en la fecha de apertura de la garantía de mantenimiento de oferta determinará la desestimación como inadmisible.