Licitaciones de Luminaria

El pliego indica que la entrega es inmediato tras ser comunicada la adjudicación. El menor plazo de entrega puede considerarse parámetro de adjudicación.

El pliego indica que la forma de pago es 30 dias desde la fecha presentación en el departamento de compras y abastecimiento del hpmi de las facturas y remitos debidamente conformados, conforme el cronograma mensual de pagos del hospital.

El pliego indica que El menor plazo de entrega puede considerarse parámetro de adjudicación.

El pliego indica que la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 2 del pliego de condiciones generales, los defectos de forma y cualquier otra situación que pudiera generarse durante el acto de apertura con relación al cumplimiento de requisitos, no será causal de rechazo de la propuesta en dicho acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta de apertura y será resuelta a posteriori por la comisión de preadjudicación, quien en caso de considerarlo pertinente, podrá otorgar al oferente un plazo adicional para su cumplimiento.

El pliego indica que No se requiere presentación de muestras en la presente contratación, no obstante, en caso de considerarlo necesario, se podrá solicitar su presentación en el domicilio y plazo indicado bajo pena de no considerarse el renglón correspondiente.

El plazo de ejecución de la obra se fija en noventa 90 días corridos a contar de la fecha del acta de replanteo.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura y de la documentación pertinente, conforme a la disponibilidad de fondos y los procesos administrativos provinciales.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial, garantía de cumplimiento del contrato del 5% del monto total del contrato, y fondo de reparo del 5% de cada certificado.

La adjudicación se realizará previo dictamen de las oficinas técnicas y legales, ponderando precios unitarios, cumplimiento en obras previas, concepto del proponente, capacidad de contratación y experiencia fehacientemente demostrada.

Las empresas licitantes deben estar inscriptas en el Registro Municipal de Licitadores de Obra Pública, cumpliendo con los requisitos de categoría y capacidad de contratación.

Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos, incumplimiento de órdenes de servicio y otras transgresiones estipuladas en el pliego, con un monto total que no podrá superar el 15% del importe total del contrato.

El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Se podrán solicitar ensayos de materiales.

Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación.

El presupuesto oficial es de ****,00.