Licitaciones de Instalacion Techos

El plazo de entrega es de diez 10 días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, con un plazo de pago de treinta 30 días corridos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta (excepto para montos menores a **** módulos) y una garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto del contrato (excepto para montos menores a **** módulos).

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, buscando un mayor valor por el dinero, equilibrando principios y optimizando la relación calidad-precio.

Los oferentes deben ser personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, estar inscriptos en SIPO con datos actualizados, no estar incursos en causales de inhabilidad y no poseer deudas líquidas tributarias o previsionales.

Las penalidades se regirán por lo establecido en el art. 29 del decreto delegado ****, 102 del decreto **** y la actualización introducida por decreto ****.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

La duración del contrato estimada es de 1 día hábil a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta 30 días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior.

La garantía de mantenimiento de oferta se remite al pliego de condiciones particulares. La garantía de cumplimiento de contrato se remite al pliego de condiciones particulares.

La adjudicación se realizará por renglón o fracción de éste o por el total licitado según más convenga, reservándose la OSEP el derecho de excluir los renglones que considere inconvenientes, como también disminuir las cantidades licitadas, pudiendo además aceptar o rechazar en todo o en parte las propuestas.

Los oferentes deberán realizar la preinscripción al sistema de información de proveedores y no podrán resultar adjudicatarios aquellos oferentes que no cuenten con la inscripción definitiva en el RE. DI. U. P.

La falta de cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente contratación dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la reglamentación vigente ley de administración financiera no **** y su decreto reglamentario no ****, sin necesidad de interpelación administrativa previa.

FALSE

Las impugnaciones de ofertas serán resueltas conjuntamente con la adjudicación.

El plazo de entrega de la obra es de sesenta 60 días corridos, contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra.

Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n **** y en el art 57 del pubcg incluido en el anexo i de la disposición n **** del ministerio de modernización.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado, garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto total de la orden de compra, y garantía de impugnación al dictamen de evaluación del 3% del monto total de la oferta.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente y al menor precio cotizado por renglón, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente pliego y a las observaciones detalladas en los renglones.

Los oferentes deberán contar con la declaración jurada de intereses actualizada en Sipro y cumplir con los requisitos de inscripción y autenticación como usuario externo del Compr. ar.

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera del término por cada día hábil de atraso.

La visita a obra es obligatoria y se realizará desde el primer día hábil de su publicación hasta 2 días hábiles anteriores a la fecha de apertura, solicitando turno previo a secmatdirint@gmail. com.

No se solicitan muestras.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

El valor dispuesto para el módulo M será de pesos cuarenta mil ****,00.

El pliego indica que la entrega se deberá realizar en calle Chile esq. calle Bolivia hasta 5 cinco días hábiles administrativos de recibida la orden de compra.

El pliego indica que el pago se realizará hasta diez 10 días hábiles de la conformidad de la recepción de los bienes por parte del Departamento General de Policía, mediante acreditación en cuenta bancaria del Banco Macro.

La propuesta de cotización deberá contener la garantía ofrecida, indicando si la misma es prestada por la firma del producto o la casa comercial oferente.

El pliego establece que la adjudicación será mediante proceso de cotejo precio-calidad de las propuestas presentadas, adjudicándose preferentemente por renglón completo a la oferta más conveniente en cuanto a las condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega.

El pliego requiere la presentación de la siguiente documentación: certificado de cumplimiento fiscal, constancia de cuenta proveedor del estado, constancia de inscripción en ARCA, DGR y DIM, copia de documentación societaria, manifestación formal de constitución de domicilio legal y renuncia a fuero federal, y manifestación formal de no estar alcanzado por las causales del art. 108 de decreto acuerdo no 221/09.

La prestación del servicio deberá comenzar en el plazo de 15 días administrativos, contado a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato. El plazo de ejecución de la obra es de treinta (30) días corridos contados a partir de la orden de compra.

El pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUT), considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos. El plazo para el pago será de cuarenta (40) días corridos a partir de la fecha de recepción de las facturas.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta y garantía de cumplimiento de contrato del 10% del monto del contrato. También se requiere una garantía técnica de doce (12) meses.

La oferta más conveniente para la Armada, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los oferentes deben estar inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (Sipro) y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Los oferentes extranjeros están exceptuados de la inscripción en Sipro, salvo que sean sucursales en el país.

Se aplicarán las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto delegado N° 1. 023/01 y 102 del anexo al decreto N° 1. 030/16 en caso de incumplimiento.

Se requerirá la realización de una visita técnica obligatoria, debiendo acompañarse la constancia documental rubricada por el funcionario competente de la Armada con la oferta.

No es de aplicación la presentación de muestras.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.