Licitaciones de Residencia Geriatrica

El plazo de entrega es de cinco (5) días hábiles, contados a partir de perfeccionado el contrato. plazo de entrega cinco 5 días hábiles, contados a partir perfeccionado el contrato.

Los pagos se realizarán en pesos argentinos y se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución n 262 de fecha 13 de junio de **** pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la república argentina, en pesos

La garantía debe presentarse entre la fecha y hora de apertura y un plazo de dos (2) días hábiles administrativos. deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de aperturay hasta un plazo de dos 2 días hábiles administrativos

La adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente, considerando precio, idoneidad y antecedentes. la adjudicación recaerá en la oferta admisible y m�s conveniente, para lo cual se tendr� enconsideraci�n el precio, la idoneidad y antecedentes dellos oferentess

El oferente debe ser persona humana o jurídica con capacidad para obligarse y estar inscripta en sipro. ser una persona humana o jur�dica con capacidad para obligarse.

En caso de mora, se aplicará una multa del cero coma cero cinco (0,05) por ciento del valor por cada día hábil de atraso. en caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicar� una multa del cero coma cero cinco0, 05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de t�rmino por cada d�a h�bil de atraso.

Se desestimará la oferta si se configura alguna causal de inelegibilidad prevista en el art�culo 68 del decreto **** desestimarse la oferta, cuando de la informaci�na la que se refiere el art�culo 16 del decreto delegado n **** y sus modificatorios y complementarios, o de otrasfuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

El plazo de entrega es de cinco 05 días hábiles, a partir de notificada al cocontratante la solicitud de provisión.

Los pagos serán realizados en pesos y se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución n 262 de fecha 13 de junio de **** de la secretaría de hacienda. El plazo para el pago de las facturas será de treinta 30 días corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los diez 10 días de aprobada la respectiva adjudicación.

La adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente, para lo cual se tendrá en consideración el precio, la idoneidad y antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa y pliego y demás condiciones de la oferta. La expresión más conveniente no significa necesariamente la oferta de menor precio.

Para contratar, el oferente deberá ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse y encontrarse inscripta en Sipro y con los datos actualizados.

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del cero coma cero cinco 0, 05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

Se desestimará la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 del reglamento aprobado por el decreto n ****.

El plazo de ejecución del servicio de obra es de noventa 90 días corridos, a partir del primer día hábil desde la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Los pagos se realizarán en pesos argentinos y se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución n 262 de fecha 13 de junio de **** de la secretaría de hacienda. El plazo para el pago de las facturas será de treinta 30 días corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas.

La garantía de oferta debe presentarse entre la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de dos 2 días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. La garantía de cumplimiento del contrato no se exigirá al cocontratante.

La adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente, para lo cual se tendrá en consideración el precio, la idoneidad y antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa y pliego y demás condiciones de la oferta.

El oferente deberá ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse, encontrarse inscripta en SIPO y con los datos actualizados, no estar incursa en causales de inhabilidad, no poseer deudas líquidas y exigibles, y no encontrarse sancionado en el registro público de empleadores con sanciones laborales.

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del cero coma cero cinco 0, 05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. En contratos de tracto sucesivos, se aplicará una multa del cero coma cero cinco 0, 05 por ciento del valor mensual que debe abonarse al cocontratante por el servicio contratado.

Los interesados podrán visitar el lugar donde se prestará el servicio a los fines de tomar conocimiento de la magnitud del trabajo a realizar. La visita es facultativa y debe coordinarse previamente.

Los oferentes que impugnen el dictamen de evaluación, deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 39 del pliego único de bases y condiciones generales. La garantía de impugnación se constituirá por el tres por ciento 3 del monto de la oferta.

Se desestimará la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 del reglamento aprobado por el decreto n **** considerará inelegible a todo oferente que registre uno 1 o más antecedentes de penalidades firmes en sede administrativa yo sanciones publicadas en SIPO/Compr. ar, en los últimos seis 6 meses.

El plazo de entrega es de cinco días, a partir de notificada al cocontratante la solicitud de provisión.

Los pagos serán realizados en pesos argentinos y se efectuarán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos. El plazo para el pago de las facturas será de treinta 30 días corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o certificado pertinente deberá ser presentado dentro de los dos 2 días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura.

La adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente, para lo cual se tendrá en consideración el precio, la idoneidad y antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa correspondiente a la actividad y demás condiciones de la oferta.

El oferente deberá ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse, encontrarse inscripta en SIPO, no estar incursa en causales de inhabilidad y no poseer deudas líquidas o exigibles, tributarias o previsionales.

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del cero coma cero cinco 0,05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

Se desestimará la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 del reglamento aprobado por el decreto N° 1030/16.

El plazo de duración del contrato para la ejecución del servicio de obra es de noventa 90 días corridos, a partir del primer día hábil desde la fecha de perfeccionamiento del contrato. plazo de duraci�n de contrato para la ejecuci�n del servicio de obra: noventa 90 d�as corridos

Los pagos serán realizados en pesos argentinos y se efectuarán conforme a las disposiciones de la resolución N° 262 de fecha 13 de junio de **** de la Secretaría de Hacienda. El plazo para el pago de las facturas será de treinta 30 días corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas. los pagos ser�n realizados en la moneda de curso legal de la rep�blica argentina, en pesos y seefectuar�n conforme las disposiciones de la resoluci�n n 262 de fecha 13 de junio de ****

La cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de un 1 año los servicios prestados y los bienes entregados. el cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de un 1 a�o los servicios prestados y los bienesentregados al organismo contratante.

La adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente, considerando el precio, la idoneidad y antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa y pliego y demás condiciones de la oferta. la adjudicaci�n recaer� en la oferta admisible y m�s conveniente, para lo cual se tendr� en consideraci�n elprecio, la idoneidad y antecedentes dellos oferentes

Los oferentes deberán acreditar experiencia en la prestación del servicio licitado, presentar cómputo y presupuesto desagregado, listado de marcas de productos y currículum vitae del representante técnico. deber� acreditar experiencia en la prestaci�n del servicio licitado

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. en caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicar� una multa del cero coma cerocinco 0, 05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de t�rmino por cada d�a h�bil de atraso.

La visita a obra es opcional y tiene por finalidad que los oferentes evalúen adecuadamente los rendimientos y costos. las visitas no son de car�cter obligatorio y no se requiere certificado de visita en la presentaci�n de las ofertas.

La comisión de recepción se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando lo considere necesario. la cocontratante deber� estar dispuesta a someterse a la aprobaci�n las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse.

Los oferentes que impugnen el dictamen de evaluación deberán constituir una garantía del tres por ciento (3%) del monto de la oferta. la garant�a de impugnaci�n al dictamen de evaluaci�n de las ofertas se constituir� por el tres por ciento 3 delmonto de la oferta

Se desestimará la oferta si se configura alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 del reglamento, como registrar penalidades firmes en los últimos seis meses. se desestimar� la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el art�culo 68 del reglamento