Licitaciones de Guarniciones

El plazo de duración del contrato para la ejecución del servicio de obra es de noventa 90 días corridos, a partir del primer día hábil desde la fecha de perfeccionamiento del contrato. plazo de duraci�n de contrato para la ejecuci�n del servicio de obra: noventa 90 d�as corridos

Los pagos serán realizados en pesos argentinos y se efectuarán conforme a las disposiciones de la resolución N° 262 de fecha 13 de junio de **** de la Secretaría de Hacienda. El plazo para el pago de las facturas será de treinta 30 días corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de las mismas. los pagos ser�n realizados en la moneda de curso legal de la rep�blica argentina, en pesos y seefectuar�n conforme las disposiciones de la resoluci�n n 262 de fecha 13 de junio de ****

La cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de un 1 año los servicios prestados y los bienes entregados. el cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de un 1 a�o los servicios prestados y los bienesentregados al organismo contratante.

La adjudicación recaerá en la oferta admisible y más conveniente, considerando el precio, la idoneidad y antecedentes de los oferentes, el cumplimiento de la normativa y pliego y demás condiciones de la oferta. la adjudicaci�n recaer� en la oferta admisible y m�s conveniente, para lo cual se tendr� en consideraci�n elprecio, la idoneidad y antecedentes dellos oferentes

Los oferentes deberán acreditar experiencia en la prestación del servicio licitado, presentar cómputo y presupuesto desagregado, listado de marcas de productos y currículum vitae del representante técnico. deber� acreditar experiencia en la prestaci�n del servicio licitado

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso. en caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicar� una multa del cero coma cerocinco 0, 05 por ciento del valor de lo satisfecho fuera de t�rmino por cada d�a h�bil de atraso.

La visita a obra es opcional y tiene por finalidad que los oferentes evalúen adecuadamente los rendimientos y costos. las visitas no son de car�cter obligatorio y no se requiere certificado de visita en la presentaci�n de las ofertas.

La comisión de recepción se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando lo considere necesario. la cocontratante deber� estar dispuesta a someterse a la aprobaci�n las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse.

Los oferentes que impugnen el dictamen de evaluación deberán constituir una garantía del tres por ciento (3%) del monto de la oferta. la garant�a de impugnaci�n al dictamen de evaluaci�n de las ofertas se constituir� por el tres por ciento 3 delmonto de la oferta

Se desestimará la oferta si se configura alguno de los supuestos contemplados en el artículo 68 del reglamento, como registrar penalidades firmes en los últimos seis meses. se desestimar� la oferta cuando se configure alguno de los supuestos contemplados en el art�culo 68 del reglamento

El plazo de entrega se establece a partir del perfeccionamiento de la solicitud de provisión (SPR) y comunicado oportunamente, siendo este plazo único e irrevocable, salvo lo dispuesto en el artículo 23 del presente PBYCP.

Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto **** y en el art 57 del pubcg incluido en el anexo i de la disposición **** del ministerio de modernización.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado. No se exigirá garantía de cumplimiento de contrato. Existe garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, considerando no solo el precio sino también elementos asociados a los costos de compra, uso, mantenimiento y fin de vida útil del bien o servicio, priorizando el cumplimiento de especificaciones técnicas, antecedentes, capacidad logística y conveniencia general.

Los oferentes deben presentar carnet de manipulador de alimentos, registro nacional de establecimientos alimentarios (RNE) o registro municipal de establecimientos alimentarios (RME), y certificados de habilitación sanitaria por SENASA para vehículos de transporte.

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora del 0,05% del valor satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado por oferentes o quienes no revistan tal calidad, dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes al día de su notificación.

Se desestimarán las ofertas que contengan documentación o información falsa o adulterada, que sean formuladas por personas no habilitadas, que el precio cotizado sea vil o no serio, que tengan tachaduras o enmiendas esenciales, que contengan condicionamientos o cláusulas en contraposición, o que no acompañen la garantía de mantenimiento de oferta.

El plazo de entrega es de 150 días corridos contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra.

Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución nro **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n ****.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado y garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, considerando precio y otros factores como cumplimiento de especificaciones técnicas y capacidad logística.

Los oferentes deberán presentar carnet de manipulador de alimentos, RNE/RME y certificados de habilitación sanitaria para vehículos de transporte.

Se aplicará una multa por mora en el cumplimiento del contrato del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Se desestimará la oferta si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas, si el precio cotizado es vil o no serio, o si contiene condicionamientos.

El plazo de entrega es de sesenta y un (61) días corridos contados desde el primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de compra.

Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación.

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5% del valor total ofertado. La garantía de impugnación será del 3% del monto de la oferta del renglón impugnado.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo, considerando no solo el precio sino también otros factores como el cumplimiento de especificaciones técnicas y antecedentes de cumplimiento contractual.

Los oferentes deberán presentar carnet de manipulador de alimentos y registro nacional o municipal de establecimientos alimentarios (RNE o RME).

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los siete (7) días corridos subsiguientes al día de su notificación.

Será desestimada la oferta si contiene documentación o información falsa o adulterada, si el oferente es inelegible, si el precio cotizado es vil o no serio, o si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta.