84/16 - Comando Brigada Blindada Ii

El plazo de entrega será de acuerdo a lo establecido en las diferentes solicitudes de provisión SPR, manteniéndose como único e irrevocable, salvo lo dispuesto en el artículo 23 del presente PBYCP.

Los pagos se efectuarán entre 30 y 60 días corridos, sujetos a la programación mensual de caja y prioridades de gasto, conforme a la normativa vigente.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado y garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta. La garantía de cumplimiento de contrato no se exige en este caso.

Se adjudicará a aquella que cotice el menor precio total en el grupo de renglones, priorizando la calidad del producto ofertado.

Los oferentes deben contar con la habilitación del personal para la manipulación de alimentos (carnet de manipulador), habilitación nacional del establecimiento de origen de los alimentos y habilitación de transportes emitidas por SENASA.

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

No se requieren muestras.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Será desestimada la oferta si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas, si el precio cotizado es vil o no serio, o si contiene condicionamientos.

El plazo de entrega será de acuerdo a lo establecido en las diferentes solicitudes de provisión SPR, manteniéndose como único e irrevocable, salvo lo dispuesto en el artículo 23 del presente PBYCP.

Los pagos se efectuarán conforme a las disposiciones de la resolución N° **** de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, estimándose un plazo de cancelación de entre 30 y 60 días corridos.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado y garantía de impugnación del 3% del monto de la oferta. No se exige garantía de cumplimiento de contrato.

Se adjudicará a aquella que cotice el menor precio total en el grupo de renglones.

Los oferentes deberán contar con la habilitación del personal para la manipulación de alimentos (carnet de manipulador), habilitación nacional del establecimiento de origen de los alimentos (SENASA) y habilitación de transportes (SENASA).

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

No se requieren muestras.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Será desestimada la oferta si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas, si el precio cotizado es vil o no serio, o si contiene condicionamientos.

El plazo de entrega será de acuerdo a lo establecido en las diferentes solicitudes de provisión SPR. Este plazo se mantendrá como único e irrevocable salvo lo dispuesto en el artículo 23 del presente PBYCP.

Los pagos del tesoro nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la resolución **** de la secretaría de hacienda del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación y de acuerdo a lo establecido en los art 91 y 92 del anexo i del decreto n **** y en el art 57 del pubcg incluido en el anexo i de la disposición n **** del ministerio de modernización. Se estima un plazo de cancelación de entre 30 y 60 días corridos.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del valor total ofertado y garantía de impugnación al dictamen de evaluación del 3% del monto de la oferta. No se exige garantía de cumplimiento de contrato para montos menores a **** módulos.

Se adjudicará a aquella que cotice el menor precio total en el grupo de renglones.

Se requiere habilitación del personal para la manipulación de alimentos (carnet de manipulador de alimentos), habilitación nacional del establecimiento de origen de los alimentos (SENASA), habilitación de transportes (SENASA) y certificado de libre deuda registrada de obligaciones tributarias/previsionales (ARCA).

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual determinarán la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera del término por cada día hábil de atraso.

No se solicitan muestras.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Será desestimada la oferta si contiene documentación o información falsa o adulterada, si es formulada por personas no habilitadas, si el precio cotizado es vil o no serio, si tiene tachaduras o enmiendas en partes esenciales, si contiene condicionamientos o cláusulas en contraposición, si contiene errores u omisiones esenciales, o si no se acompaña la garantía de mantenimiento de oferta.

El plazo de ejecución de la orden de compra abierta es de noventa (90) días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual o hasta el consumo total de la orden de compra. La entrega de los efectos se realizará dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de provisión.

Los pagos se realizarán a través del tesoro nacional, conforme a las disposiciones de la resolución nro **** de la secretaría de hacienda del ministerio de obras y servicios públicos y resolución general **** de la AFIP. Las facturas deberán detallar el número de solicitud de provisión, unidad requirente, remitos y renglones correspondientes.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total de la oferta. Para esta licitación, no se exige garantía de mantenimiento de oferta para ofertas menores a **** módulos ni para las excepciones normadas. La garantía de impugnación a la evaluación será del 3% del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados. No se exige garantía de cumplimiento de contrato.

La adjudicación será por grupo de renglones, recayendo en la oferta más conveniente, considerando precio, calidad, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. Se verificará el cumplimiento de los aspectos requeridos por la normativa vigente y los pliegos.

Los oferentes deben presentar una declaración jurada de habilidad para contratar con la administración pública nacional, cumpliendo con los requisitos del artículo 27 del decreto delegado N° 1023/2001 y no estar incursos en las causales de inhabilidad del artículo 28.

En caso de incumplimiento, será de aplicación el título V capítulos I y II del decreto 1030/2016 y el artículo 29 del decreto delegado N° 1023/2001.

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres (3) días posteriores a su difusión, previa integración de la garantía correspondiente.