Ministerio De Economía Y Servicios Públicos - Ministerio De Economía Y Servicios Públicos

El plazo de entrega sugerido es de 1 día hábil de recibida la comunicación de adjudicación definitiva, aunque el oferente podrá proponer un plazo que será evaluado por el organismo destinatario.

El pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada.

En caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario, se hará efectiva la garantía de la adjudicación, sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista respecto a los productos cuyo plazo de entrega se encontrare vencido.

La adjudicación se comunicará al interesado mediante correo electrónico o cualquiera de las formas que establezca la legislación, dejándose constancia debida en el expediente del acuse de recibo de la comunicación, antes del vencimiento del mantenimiento de oferta.

Para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia. Los proponentes que formulen sus ofertas sin estar inscriptos en el registro general de contratistas de la provincia, previa intimación dentro del plazo que se establezca al efecto y antes de la adjudicación o emisión de orden de compra, deberán presentar un certificado extendido por el registro.

Los proponentes o adjudicatarios sufrirán las penalidades que se establecen a continuación: se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 días hábiles.

No se requiere presentación de muestras en la presente contratación, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras, las que deberán presentarse en el domicilio indicado en el requerimiento dentro de las 48 hs. de solicitadas.

El plazo de entrega sugerido es de 1 día de recibida la comunicación de adjudicación definitiva. El oferente podrá proponer un plazo de entregas que será evaluado por el organismo destinatario.

El pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada.

La adjudicación se comunicará al interesado mediante correo electrónico yo cualquiera de las formas que establezca la legislación, dejándose constancia debida en el expediente del acuse de recibo de la comunicación, antes del vencimiento del mantenimiento de oferta.

Para presentar las propuestas no se requiere estar inscripto en el registro general de contratistas de la provincia. Los proponentes que formulen sus ofertas sin estar inscriptos en el registro general de contratistas de la provincia, previa intimación dentro del plazo que se establezca al efecto y antes de la adjudicación o emisión de orden de compra, deberán presentar un certificado extendido por el registro.

Se podrá aplicar una multa del 0,5% del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 días hábiles. En caso de no retirar la orden de compra dentro de los 4 días de emitida, se ejecutará la multa del punto anterior o el monto equivalente a la garantía de adjudicación. En caso de rescisión contractual por causa atribuible al adjudicatario, se hará efectiva la garantía de la adjudicación.

No se requiere presentación de muestras en la presente contratación, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras, las que deberán presentarse en el domicilio indicado en el requerimiento dentro de las 48 hs. de solicitadas.

El pliego indica que el plazo de entrega sugerido es de 5 días de recibida la comunicación de adjudicación definitiva. el plazo de entrega sugerido es de 5 cinco días de recibida la comunicación de adjudicación definitiva.

El pliego indica que el pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada. el pago de las prestaciones se realizará mediante transferenciabancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitosdebidamente conformados y orden de compra sellada.

El pliego indica que se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 días hábiles. se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 días hábiles.

El pliego indica que no se requiere presentación de muestras en la presente contratación. o se requiere presentación de muestras en la presente contratación

El pliego indica que el plazo de entrega sugerido es de 5 cinco días de recibida la comunicación de adjudicación definitiva.

El pliego indica que el pago de las prestaciones se realizará mediante transferencia bancaria electrónica, al mes posterior de la presentación de facturas, remitos debidamente conformados y orden de compra sellada.

El pliego indica que se podrá aplicar una multa del 0, 5 del valor de los bienes no entregados o entregados fuera de término por cada diez 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco 5 días hábiles.

El pliego indica que o se requiere presentación de muestras en la presente contratación, no obstante, en caso de considerarlo necesario, la comisión de pre adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras.