Licitaciones de Borne

El plazo de ejecución de la obra se fija en noventa 90 días corridos a contar de la fecha del acta de replanteo.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta 30 días corridos de la fecha de presentación de la factura y de la documentación pertinente, conforme a la disponibilidad de fondos y los procesos administrativos provinciales.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 1% del presupuesto oficial, garantía de cumplimiento del contrato del 5% del monto total del contrato, y fondo de reparo del 5% de cada certificado.

La adjudicación se realizará previo dictamen de las oficinas técnicas y legales, ponderando precios unitarios, cumplimiento en obras previas, concepto del proponente, capacidad de contratación y experiencia fehacientemente demostrada.

Las empresas licitantes deben estar inscriptas en el Registro Municipal de Licitadores de Obra Pública, cumpliendo con los requisitos de categoría y capacidad de contratación.

Se aplicarán multas por mora en el cumplimiento de plazos, incumplimiento de órdenes de servicio y otras transgresiones estipuladas en el pliego, con un monto total que no podrá superar el 15% del importe total del contrato.

El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del comitente. Se podrán solicitar ensayos de materiales.

Los proponentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los tres 3 días siguientes a la notificación.

El presupuesto oficial es de ****,00.

El aviso indica que la duración del contrato es de 30 días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

El pliego indica que se requieren garantías de impugnación a la preadjudicación, de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato, según ley N **** art. 148.

El aviso especifica que se podrá adjudicar un renglón parcialmente y la adjudicación será por renglón.

Los requisitos mínimos de participación económicos, financieros, técnicos y administrativos se solicitan según pliego.

El plazo de entrega es de 10 días corridos desde la emisión de la orden de compra.

Los pagos se efectuarán mediante pago electrónico a través de interdepósitos o transferencias bancarias sobre la cuenta en moneda nacional que los proveedores deberán tener operativa en el banco de la provincia de Buenos Aires o bancos especialmente habilitados por el ministerio de economía.

Las ofertas y adjudicaciones menores a **** uc y mayores a **** uc no requieren garantía de mantenimiento de oferta, pero sí de cumplimiento de contrato. Las ofertas y adjudicaciones menores a **** uc no requieren garantías, a menos que exista anticipo financiero.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

Se requiere presentar constancia de inscripción emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vigente, y constancia de inscripción en ARBA Ingresos Brutos o formulario de convenio multilateral vigente.

Se aplicarán multas por mora del 0,3% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, no pudiendo superar el valor contractual convenido. También se contemplan penalidades por desistimiento de oferta y por incumplimiento parcial o total del contrato.

Los oferentes deberán presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina de compras. La presentación de muestras es obligatoria y su omisión será causal de rechazo de la oferta.

Los oferentes tienen un plazo de tres (3) días desde la notificación de la preadjudicación para formular impugnaciones.

El presupuesto estimado de la licitación es de ****,00.

El pliego indica que el plazo de entrega es en el periodo que indique la orden de compra.

La adjudicación se realizará conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones generales, aprobado por ****, cuyo artículo 22 reza: la adjudicación debe realizarse afavor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta.

El pliego indica que se realizará el acta de visita con el nombre de cada empresa y su representante presente. el acta será agregada alexpediente que dio origen a las actuaciones, y una copia de la misma se entregará a los representantes de cada una de lasempresas participantes, la ausencia de dicha acta sera causal de rechazo de la oferta presentada.

El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes, haciéndose saber el derecho a tomar vista de lasactuaciones y a formular impugnaciones dentro del plazo de tres 3 días desde la notificación.

El contrato tiene una duración de 30 días hábiles.

El pliego indica garantía de impugnación a la preadjudicación según ley n **** art. 148 garantía de mantenimiento de oferta según ley n **** art. 148 garantía de cumplimiento de contrato según ley n **** art. 148.