Licitaciones de Puertas

El plazo de entrega es de 15 días hábiles, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada. el adjudicatario cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de 15 días hábiles.

Se requiere garantía de mantenimiento de oferta del 5% del monto total y garantía de cumplimiento del contrato del 10% del monto total de la orden de compra. equivaldrá al cinco por ciento 5 del monto total de la oferta y equivalente al diez por ciento 10 del monto total de la orden de compra.

Se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, considerando precio, calidad del bien e idoneidad comercial del oferente. se adjudicará la oferta más conveniente para la armada, teniendo en cuenta el precio la calidad del bien.

Es requisito estar inscripto en SIPRO y con los datos actualizados al momento de emitirse el dictamen de evaluación. será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas.

Se aplicarán las penalidades establecidas en los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto delegado n 1. 023/01 y 102 del anexo al decreto n 1. 030/16. se aplicará a los oferentes y a los adjudicatarios las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso a, puntos 1, 2 y 3 del decreto delegado n 1. 023/01.

No es de aplicación para este procedimiento. visita. no es de aplicación para este procedimiento.

No es de aplicación para este procedimiento. muestra. no es de aplicación para este procedimiento.

El dictamen de evaluación puede impugnarse dentro de los 3 días hábiles administrativos subsiguientes a su notificación. podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los tres 3 días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas serán desestimadas. También se desestimarán las ofertas de quienes no estén inscriptos en SIPRO. las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas. . . serán desestimadas sin reclamo alguno.

El plazo de entrega estará determinado según lo manifestado en la solicitud de gasto o documentos adjuntos: el plazo de entrega de los bienes o servicios objeto del presente concurso, estarán determinados según lo manifestado en la solicitud de gasto yo documentos adjuntos.

La unidad ejecutora se reserva el derecho de rescindir la adjudicación, con acciones por daños y perjuicios: la unidad ejecutora se reserva el derecho de rescindir la adjudicación, con las acciones que correspondieren por daños y perjuicios.

La oferta no podrá ser condicionada bajo ningún concepto, cualquier aclaración será considerada un condicionamiento y originará el inmediato rechazo: cualquier aclaración en cuanto a cantidad, forma y plazo de entrega yo pago, descuento, recargo, validez temporal, etc. será considerada un condicionamiento y originará el inmediato rechazo de la misma.

La firma Celentano Motors S. A. presentó el comprobante original de constitución de garantía de oferta equivalente al 1% del total ofertado, según se menciona: garantía de oferta equivalente al 1 del total ofertado.

Se adjudica a la oferta más económica de la evaluación integral de todos los renglones que cumpla técnicamente, como se indica: resulta la oferta técnicamente conveniente y más económica globalmente.

La oferta de Celentano Motors S. A. fue rechazada por no cumplir con las especificaciones técnicas: presenta caja automática cvt en lugar de caja manual de 5 velocidades exigida en el anexo i.

El presupuesto oficial estimativo es de ****,00, como se indica: presupuesto oficial estimativo de ****, 00.

El plazo de entrega es de 10 días hábiles administrativos, contados a partir de la recepción de la notificación de la adjudicación. Según el pliego: 10 días hábiles administrativos.

El pago se realiza a mes vencido en pesos argentinos, dentro de los 30 días desde la recepción definitiva. El pliego indica: plazo de pago: cantidad: treinta (30) unidad de tiempo: días.

Se exige garantía de mantenimiento de oferta del 1% y garantía de fiel cumplimiento de contrato del 7%, constituibles por depósito bancario, transferencia o seguro de caución. El pliego señala: porcentaje: 7 del total de la oferta.

Es requisito estar inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia de Santa Fe. El pliego indica: es requisito estar inscripto en el registro único de proveedores y contratistas de la provincia.

La garantía de impugnación es del 3% del valor total de la oferta. El pliego indica: garantía de impugnación si porcentaje 3,0.

La falta de presentación de documentación que identifique al oferente, la omisión de la garantía de oferta o la falta de oferta económica son causales de desestimación. El pliego señala: la falta de presentación de la documentación que permita identificar al oferente, la omisión de la presentación de la garantía de oferta, como la falta de presentación de oferta económica, son causales de desestimación de la oferta.

El monto original del expediente es de ****,25 pesos argentinos. Según la información: monto original: ****,25.

El plazo de contratación es de doce (12) meses, con opción a prórroga por única vez, por un plazo igual o menor al presente. el plazo de contratación será de doce (12) meses, con opción a prórroga por única vez.

El pago se realiza con periodicidad mensual, dentro de los 30 días corridos desde la presentación de la factura con su conformidad. el plazo para el pago de cualquier factura será de treinta (30) días corridos.

La garantía de mantenimiento de oferta es del 5% del monto total, exclusivamente mediante póliza electrónica de seguro de caución. la única modalidad de garantía admisible será la póliza electrónica de seguro de caución.

Se requiere declaración jurada de habilidad para contratar con la administración pública nacional y no estar incurso en causales de inhabilidad. declara bajo juramento que la persona. . . está habilitada para contratar con la administración pública nacional.

Mora: multa del 0,05% del valor de la prestación por día hábil de atraso. Incumplimientos: multas progresivas del 5%, 10% y 15% de la facturación mensual, y rescisión al quinto incumplimiento. se aplicará una multa del cero coma cero cinco porciento (0,05) del valor de la prestación satisfecha fuera de término por cada día hábil de atraso.

La visita técnica es obligatoria y debe coordinarse previamente por correo electrónico a ***@***. *. * interesados deberán realizar una visita técnica obligatoria. . . la presentación del correspondiente certificado de visita junto con la oferta será requisito excluyente.

No se requieren muestras. muestras: no. muestras patrón: no.

Ofertas con condicionamientos, cláusulas contrarias, errores esenciales, falta de garantía o muestras, o precios viles serán desestimadas sin posibilidad de subsanación. será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación. . . si contuviera condicionamientos.

El presupuesto estimado es de ****,00. presupuesto estimado: ****,00.