Licitaciones de Puesta Valor

El plazo de entrega de los bienes o servicios objeto del presente concurso, estarán determinados según lo manifestado en la solicitud de gasto yo documentos adjuntos.

La adjudicación se realizará por ítem o por la totalidad de los bienes yo servicios requeridos en el presente concurso de precios, según resulte más conveniente, reservándose el organismo rector y la unidad ejecutora el derecho a excluir los renglones que consideren convenientes, como así también disminuir cantidades.

La unidad ejecutora contará con opciones técnicas y de procedimiento como para calificar la operación, al proveedor y a los productosservicios contratados, según la normativa específica dictada al efecto. Estas calificaciones, convenientemente organizadas y citadas por las unidades ejecutoras podrán determinar futuras acciones en relación con la no adjudicación a algún proveedor, o la no adquisicióncontratación de algún elementoservicio en particular enfunción de su rendimiento, calidad, eficiencia, resistencia, etc. . sin perjuicio de lo anterior, la unidad ejecutora se reserva el derecho de rescindir la adjudicación, con las acciones que correspondieren por daños y perjuicios, además de las que fueran de aplicación como suspensión o baja en el registro de proveedores del estado.

El plazo de entrega se especifica en el pliego de condiciones particulares. Se indica que el plazo de ejecución de la obra será fijado por el PCP y comenzará a computarse a partir de la firma del acta de inicio.

La forma y moneda de pago se detallan en el pliego de condiciones particulares. Se menciona que el pago de cada certificado se efectuará dentro de los sesenta 60 días corridos contados desde su firma por parte del representante técnico, salvo que el pcp estableciera un plazo menor.

Se requiere una garantía de mantenimiento de oferta del uno por ciento 1 del importe del presupuesto oficial. Además, se exige una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al cinco por ciento 5 del monto contractual.

La adjudicación se realizará a la oferta admisible más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.

Podrán contratar con la Universidad Nacional de San Luis las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones de los artículos 4. 5. y 4. 6. de este pucg y quienes se encuentren inscriptos en el portal de proveedores de la unsl.

El pliego detalla diversas penalidades, incluyendo multas por incumplimiento de plazos, paralización de obra, y por la ejecución de trabajos defectuosos. Por ejemplo, se aplicará una multa de cinco décimos por mil 0,5 ooo del monto contractual actualizado por cada día de paralización de los trabajos.

El pliego de condiciones particulares contendrá información sobre el lugar y fechas para la visita de obra, cuando corresponda.

La inspección de obra podrá exigir la presentación de muestras cuando fuera necesaria. El envío de muestras al laboratorio, si es requerido, correrá por cuenta del contratista.

El dictamen de evaluación podrá ser impugnado por los proponentes dentro del plazo perentorio de tres 3 días a contar desde el día hábil siguiente al de su notificación.

El costo del pliego es de 0,00, lo que sugiere que el valor estimado de la contratación es cero o no se especifica un valor monetario en el aviso.